水电劳务分包合同

关键词： 发包方 分包 水电 劳务

第一篇：水电劳务分包合同一

水电组劳务分包合同

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就西欧龙城9#、10#楼及街面房水电工程劳务分包施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。

一、工程概况：

1、工程名称：西欧龙城9#、10#楼及街面房

2、工程地点：汇龙镇人民路北侧、建设路东侧

3、工程内容：西欧龙城9#、10#楼及街面房水、电、消防、现场临时水电工程

二、承包方式：

1、本工程采取包工不包料方式承包。

2、甲方责任及义务：

(1)提供施工图纸，图纸会审，设计变更各1份，并进行技术交底;

(2)满足施工需要的电源;

(3)提供垂直运输机械;

(4)在施工中负责技术指导，技术复核以及质量监督检查，解决施工中存在的技术疑难问题;

(5)对施工现场施工人员进行安全技术交底;

(6)确保施工材料供应。

3、乙方必须自备施工所需机具和工具，满足施工需要。

三、承包范围：

西欧龙城9#、10#楼及街面房施工图纸所示所有水、电、消防及现场临时水电工程的施工。

四、工作内容：

1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具,班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的装卸和运输(含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输，含反复多次转运)。

2、配合其他土建班组及时完成隐蔽及预埋工作。并做到不影响下道工序的按时施工。

3、乙方应协助施工员及测量工定位放线，乙方根据甲方提供的控制轴线进行放样弹线。

4、 捣制砼时派人跟班看护预埋线管及预留洞，防止线管被混凝土封堵及预留洞的位移，如发生以上现象均水电班组自己负责疏通，返工材料由水电组自己负责。每个楼层施工完毕，应及时将剩余线管、管件等材料收回仓库，并将水电组施工所留垃圾清理干净，以不影响施工的验收，否则将由项目部派人清理，发生人工从当月生活费中扣除，垃圾运至地面甲方指定地点堆放。

5、除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额模板工程应包含的其他工作内容。

五、承包价格:

1、根据建筑面积元/㎡。

2、本合同约定单价，完全包含了乙方在施工期间可能发生的劳务、利润、安全、文明施工等风险因素，本合同在履行过程中，承包单价双方不发生调整。

3、本合同未注明的各项具体费用项目，如各项社会保险费、加班费(含节假日)、夜餐费、误工费(包括停电、停水、机械故障、政府部门要求停工、气候因素影响等)、暂住证费、施工现场以外的房租费、水电费、交通费等均包含在承包单价当中。

4、施工过程中如乙方认为承包单价低停工，甲方不补贴，双方终止合同，乙方无条件退场，质量、安全保证金不退还，并在2天内带工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。

六、质量标准及有关要求：

1、质量标准：本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及相关验收标准，合格等级

2、质量验收：每道工序完成后，先进行自检，经甲方技术人员检查后，报建设、监理单位验收，每次验收必须一次通过，多验收一次，根据严重程度予以罚款500～1000元。

7、质量要求：合格。

8、质量达不到合格要求，乙方应无偿返工，按期整改，整改后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，质量、安全保证金不退还，工资按实际完成工作量的70%结算，并赔偿甲方损失。

七、文明施工要求：

1、文明施工，保持施工现场整洁，做到工完料尽场地清;文明工地检查时，乙方必须按甲方要求及时安排人员进行现场整改。如不及时安排人员整改，甲方将另派人员整改，工资加倍从乙方工程款中扣除。

2、在施工过程中无论发生何种情况，不允许乙方的作业人员和甲方及业主、相关的配合单位人员发生吵架、斗殴和围堵甲方办公室现象，发生矛盾应通过正常合理程序反映解决，乙方不能以任何理由干扰甲方人员的正常工作，否则发生一次，甲方有权处每次1万元以上的罚款。

八、安全要求：

1、严格按照安全操作规程要求操作，保证施工安全，杜绝工伤事故发生。在施工中因乙方原因若出现任何意外伤亡事故，造成一切经济损失和后果全部由乙方自负。

2、乙方施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，发现未戴安全帽进入施工现场，每人每次罚款50元。

3、乙方施工人员进入施工现场必须穿工作鞋，不准穿拖鞋进入施工现场，发现穿拖鞋进入施工现场，每人每次罚款50元。

4、乙方施工人员酒后不准进入施工现场，发现酒后进入施工现场，每人每次罚款200元。

九、工期要求：

1、本合同工期从2013年月日开始至2013年月日止，乙方应完成合同约定承包工程范围，工程必须按期完成，工期每推后一天罚1000元，提前不奖。

2、乙方应在每3天内完成1座梁、板、柱模板安装，如达不到上述施工进度要求，甲方有权终止合同，乙方无条件退场，质量、安全保证金不退还，并在2天内带工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。

3、乙方必须保证根据工作量所需工人上班作业，如连续2天内达不到工程量所需人员，甲方有权终止合同，乙方无条件退场，质量、安全保证金不退还，并在2天内带本班组工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。

十、管理要求：

1、上班期间班组负责人必须在现场，离开必须向项目部经理请假，如发现未在施工现场，又未经请假批准的，发现一次罚款500元。

2、班组人员必须服从甲方的管理。

十一、合同签订后，乙方如要解除合同，乙方无条件退场，质量、安全保证金不退还，工资不结算，承担甲方造成的所有损失。

十二、乙方施工的工程质量、安全、进度、文明施工必须达到甲方计划要求，否则甲方有权终止合同，工资按完成工作量的70%结算。

十三、其它：

1、临时停水、停电及雨天以及不可抗力原因造成停工、乙方自身原因造成的停工整改，或甲方由特殊原因有预先通知的停工，不增加任何费用。

2、进行施工人员的姓名造册应交甲方存档，并上交进场工人身份证复印件，未列入册的人员不允许入场作业。并作为领取每月生活费的依据(每人每月1000.00元，其余工程款待年底结清，如遇跨工程，工程款付至不少于80%)。本工程不存在任何理由借款、预付款。

3、乙方要加强对工人遵法守章教育，要爱护施工现场机具、材料。如发现乙方人员有偷盗或故意损坏甲方的材料、机具、设备等情况，处以加倍的罚款，并立即清理出场或移交公安机关处理，一切责任和经济损失由乙方负责。

4、乙方应加强对员工的法律、法规教育，在施工区域内和生活区内严禁发生打架、斗殴、赌博、嫖娼等违法事仵，不得有损甲方公司形象，否则无论何种原因，当事各方罚款1000元及一切责任由乙方承担，重犯或屡教不改或情节严重者移交公安机关处理。

5、乙方必须严格执行甲方制订的有关规章制度，如有违反制度者，甲方现场负责人有权作出罚款处理及责令乙方退场。

6、乙方无条件服从甲方召开的技术、安全、质量、进度和工地管理有关的会议。如无故不参加，每次扣款200元。签收甲方发出的文件、通告及有关文件资料。

7、凡有嬉酒、恐高症、心血管疾病、癫痫患者和不满十八岁的人员不准进场施工。

8、进场施工人员必须遵守甲方制定的工地规定，甲方不提供宿舍。

9、工人因自身违反法律的所有行为后果均与甲方无关，由乙方或行为者自负。

10、工人在往返途中的交通或其它意外事故，均由事故的有关责任方承担，与甲方无关。

十三、合同签订当日一方需支付给甲方履约保证金伍仟元整，待工程竣工后退还(不计息)。

本合同一式两份，甲方、乙方各一份，双方签字后生效，工程完成后并结算付清款后自行失效。

甲方(签名)：

合同签订日期：

乙方(签名)：年月日。

第二篇：水电工劳务分包合同

建设工程施工劳务分包协议

甲方(工程承包人)：七台河大地建设工程有限责任公司

乙方(电工分包人)：李大勇

甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电工劳务分包事项协商达成一致，订立本协议。

1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

1.1工程名称：大兴安岭林业集团总医院改扩建项目附属用房及院区工程

1.2工程地点： (加格达奇区)大兴安岭林业集团总医院

1.3分包范围： 职工患者食堂、制氧间、消防泵房电气工程。

1.4 分包性质：包工不包料(含部分辅料及施工机具)

1.5提供分包劳务内容：

按职工患者食堂、制氧间、消防泵房设计图纸及中标文件中包含的全部电气工程。

2、分包工作期限

开始工作日期： 2011 年 4月日，结束工作日期：年8月30日，非乙方原因造成的工期延误，工期可顺延，但必须有甲方现场代表签字方可生效。

3、质量标准

工程质量：按总包协议有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到合格标准。

4、图纸

4.1 甲方应在劳务分包工作开工前，向乙方提供图纸1套。

5、项目经理

5.1 甲方委派的担任驻工地履行本协议的项目经理 1 人为赵春和 ，职务： 项目经理 。

5.2 乙方委派的担任驻工地履行本协议的负责人人为。

6、甲方义务

6.1 按时提供图纸，及时交付应供材料，所提供的施工及安全设施包括脚手架、安全网;

6.2 按本协议约定，向乙方支付劳动报酬;

6.3负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

7、乙方义务

7.1 对本协议劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

7.2 乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施;

乙方的工程进度若不能满足甲方的进度计划，甲方有权进行处罚，或安排其他劳务分包人施工(甚至更换乙方)赶工所需费用从乙方报酬中扣除。

7.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

7.4 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

7.5 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，现场每天必须做到工完料净地清的标准，若有违反，按情况每次罚款100-500元，做好自身责任区的治安保卫工作;

7.6 做好施工内业工作，按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收;

7.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

7.8 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;

7.9 乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。

7.10 乙方应对其作业内容的实施、完工负责。严格按施工图施工，预留好每个孔洞;材料应收放整齐，每天统一清收废角边料;还负责工地内施工用电的安装与成品维护。

8、安全施工与安全防护

8.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

8.2 乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。

发生的安全事故一律由乙方承担相应法律责任及发生的所有费用。

8.3 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应采取安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承担。

8.4 乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由乙方自行负责供应，不佩戴安全帽一律不准进入施工现场。

9、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即上报甲方，同时按双方约定及法律规定对事故及时进行处理。

10、保 险

10.1 乙方必须于施工开始前为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，并提交被保险人名单及保单复印件给甲方备案，未办理保险的人员不得进入场地施工。否则，一经发现，每人次罚款2000元，自发现之日起2日内乙方仍不予办理的，由甲方代为办理，并有权在结算报酬时予以扣除垫付的相应保险费。

10.2 保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

11、材料、设备供应

11.1 乙方应在接到图纸后天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划;经确认后，甲方应按供应计划要求组织货源并及时交付;需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。

11.2 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

11. 3乙方有义务为工程节约用电、材料等，严格做到工完场清，每天完工后要对所有的材料、设备进行清洗、保养。对进场的材料要堆放整齐，工程竣工后有义务将所有的剩余材料、设备清收整洁，堆放到承包人指定的地点。

12、劳务报酬

12.1 本工程的劳务报酬按劳务分包范围内工程房屋的建筑面积计 13 元∕㎡包干计算(本工程劳务报酬为固定劳务报酬，不可调整)。

13、工程量的确认

13.1由乙方按各结算阶段将完成的工程量报甲方，由甲方确认。 13.2对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

14、劳务报酬的支付

工程整体完工经甲方验收合格，扣除5%质量保证金后5日内结算。保修期2年。

15.2 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延且无权要求追加劳务报酬。

16、施工验收与配合

16.1 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本协议约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。

但甲方与发包人间的工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

16.2 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

17、违约责任

17.1 甲方不按约定支付劳务报酬时，应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。

17.2 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付1000元的违约金;

(2)乙方施工质量不符合本协议约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付的违约金为：工程总造价的3%;

(3)乙方不履行或不按约定履行协议的其他义务时，应向甲方支付违约金10000元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

17.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行协议时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。

18、争 议

甲方和乙方在履行协议时发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向荆门仲裁委员会申请仲裁。

19、禁止转包或再分包

乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除本协议，乙方应承担相应违约责任，并赔偿由此给承包人造成的各项经济损失，包括不限于因工程质量不达标或工期延误而承包人应向发包人承担的违约金、。

20、协议附则

本协议双方签字(盖章)后生效，协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方：(公章)乙方：

负 责 人：负 责 人：

年 月 日年 月 日

第三篇：水电工程劳务分包合同

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(身份证号码： )(以下简称乙方)

遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就工程劳务分包施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。

一、工程概况：

1、工程名称：盘县2015年城市棚户区改造项目(一期)城关片区第七标段2#地块1-

4、10-12#楼及车库、地下室、商场

2、工程地点：盘县城关镇

二、承包方式：

1、本工程采取包工不包料、包质量、包进度、包安全文明施工方式承包。

2、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料：塔吊、人货梯、及相关水电主材。

3、乙方必须自备水电安装的机械设备、工具用具及辅材(如胶布、胶水)。

4、乙方承包水电工程的劳务施工，乙方承包后不得再次转包或分包。

三、承包范围：

1、4#楼水电工程：按施工图纸设计要求(含图纸会审记录、设计变更、技术变更核定单)、现行规范和甲方有关安全技术交底的要求进行所有水电分项工程及临时水电的施工。

四、工作内容：

1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具,班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的装卸和运输(含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输，含反复多次转运)。

2、施工图范围(含图纸会审记录、设计变更、技术核定)所有给排水，防雷接地，强弱电、地漏、空调管的预埋、穿线、安装等工作。

3、施工场地内各种机械设备、配电箱、生活区的临时水电安装。

4、乙方应协助施工员及测量工定位放线，乙方根据甲方提供的控制线进行放样弹线。

5、捣制砼时派人跟班看守并随时修复脱落、位移、损坏等预埋管件。

6、涉及特种作业人员必须向甲方提供有效操作证件。

7、乙方承担的其他工作及费用：

(1)配合其它班组及其它分包单位施工并承担所有配合费用。 (2)因施工所需要应采取的施工措施、安全措施费用。

(3)自备足够的施工必须的机械设备(除塔吊及人货梯外)、工具用具和低值易耗品(如电工胶布、胶水等)和防风避雨设施，并承担其费用。工具用具，机械设备、清理维护和分类堆码。

(5)各工序完工后及时将各楼层内的机械设备、施工余料、建筑垃圾、分类清理堆码，并吊运、转运至甲方指定地点，做到工完场清。因乙方造成的污染由乙方负责清理干净。 (6)配合施工现场试验、检验的人工费用。 (7)确保施工操作层上下畅通方便。

1 (8)承担各自机械设备的租赁和维护修理费用。

(9)在乙方的下道工序发现存在问题后，乙方应积极整改，保证下道工序的顺利施工;同时，如果因乙方的原因给甲方或其它施工班组造成损失的，由乙方据实赔偿给甲方或其它施工班组。

(10)乙方必须配合甲方在各种验收和移交期间的相关工作，对发现的乙方施工范围内的工程质量问题或其它问题积极组织整改。

(11)工程未交付建设单位之前，乙方负责工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

(15)工程质保期间，如出现存在质量问题，乙方必须在接到甲方通知后24小时内赶到现场及时处理，发生的费用由乙方承担。

(16)不可预见的施工措施费、赶工费、材料价差等发生的费用。

(17)因质量缺陷、临水临电等造成甲方被总承包、监理、建设单位或相关职能部门处罚的，乙方负责全部处罚金额，同时甲方追加一倍以上的罚款。

五、承包价格:

1、按每层楼板面的投影面积计价，承包单价为固定综合单价元/㎡。

2、承包单价含承包范围包括的所以工作内容，不再计算工程量。

3、本合同约定单价，完全包含了乙方在施工期间可能发生的劳务、利润、安全、文明施工等风险因素，本合同在履行过程中，承包单价双方不发生调整(除变更增减工程内容外)。

4、本合同未注明的各项具体费用项目，如各项社会保险费、加班费、夜餐费、误工费(包括停电、停水、机械故障、政府部门要求停工、气候因素影响等)、施工现场以外的房租费、水电费、交通费等均包含在承包单价当中。

六、工程量计算及工程造价结算方式：

1、工程量计算方式：每层只计算一次投影面积，线条、屋面花架、楼层间窗飘板不计算面积。

2、工程造价结算方式：工程造价=工程量×综合包干价。

七、付款方式：

1、每月25日，甲方按乙方当月实完成工程量计算，次月25日前按完成量的50%付款。工程全部完工后，经建设、监理单位验收达到合格后支付至85%，工程通过竣工验收后支付至95%，剩余5%留作质保金(质保期满2年后无息退还)。

2、每次申请拔款时，乙方必须提供工人领取劳务报酬登记表给甲方，劳动报酬不能超过进度款，超过进度款部分由乙方垫付，劳动报酬由工人本人签名后经甲方负责人确认后方给予支付。

3、进度款、结算款需经甲方项目负责人，工长、质检、安全人员验核签字完毕作支付依据。

4、代扣费用：借款、生活费、违规违章处罚、床位费;材料损耗超过定额损耗率的费用。

八、质量标准及有关要求：

1、质量标准：本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)合格等级

2、质量验收：每道工序完成后，先进行自检，经甲方技术人员检查后，报建设、监理单位验收，每次验收必须一次通过，多验收一次，根据严重程度予以罚款200～500元。

7、质量目标：一次性验收合格。

8、质量达不到合格要求，乙方应无偿返工，按期整改，整改后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，质量、安全保证金不退还，工程量按实际完成工程量的70%结算，并赔偿甲方损失。

九、文明施工要求：

1、文明施工，保持施工现场整洁，做到工完料尽场地清;文明工地检查时，乙方必须按甲方要求及时安排人员进行现场整改。如不及时安排人员整改，甲方将另派人员整改，工资加倍从乙方工程款中扣除。

2、在施工过程中无论发生何种情况，严禁乙方的作业人员和甲方及业主、相关的配合单位人员发生吵架、斗殴和围堵甲方办公室现象，发生矛盾应通过正常合理程序反映解决，乙方不能以任何理由干扰甲方人员的正常工作，否则发生一次，甲方有权处罚每次1万元以上罚款。

十、安全要求：

1、严格按照安全操作规程要求操作，保证施工安全，杜绝工伤事故发生。在施工中若因乙方违章操作出现任何意外伤亡事故，造成一切经济损失和后果全部由乙方自负。

2、乙方施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，发现未戴安全帽进入施工现场，每人每次罚款50元。

3、乙方施工人员进入施工现场必须穿工作鞋，不准穿拖鞋进入施工现场，发现穿拖鞋进入施工现场，每人每次罚款50元。

4、乙方施工人员酒后不准进入施工现场，发现酒后进入施工现场，每人每次罚款200元。

5、配合甲方安全员对工人进行“三级安全教育”“班前教育”等。

6、遵守甲方“施工现场安全管理办法”。

7、安全事故：

(1)因乙方违章、违规操作造成的工伤事故，由乙方负责并承担全部经济责任(含甲方损失)。 (2)因意外造成的工伤事故，10000元以内由乙方承担。10000元以上甲方承担70%经济责任，乙方承担30%经济责任(除保险外剩余部分)。 十

一、工期要求：

1、本合同工期从每栋基础底板砼浇筑完成或房心土回填砼垫层完成开始计算工期，达到砼浇筑条件地下室不超过15天一层，转换层不超过20天，标准层不超过5天一层，乙方应完成合同约定承包工程范围，工程必须按期完成。如因班组自身原因，工期每推后一天罚1000元，超过7天甲方有权解除合同，质量、安全保证金不退还，工程量按实际完成工程量的70%结算，并赔偿甲方损失。 十

二、管理要求：

1、上班期间班组负责人必须在现场，离开必须向项目部请假，如发现未在施工现场，又未经请假批准的，发现一次罚款200元。

2、班组人员必须服从甲方的管理。 十

三、工程质量、安全保证金：

1、乙方自愿缴纳人民币 万元(小写： )作为履约质量、安全保证金。

2、保证金退还时间为乙方承包的水电工程完工后，并经验收合格后一个月内无息全额退还。 十

四、合同签订后，乙方如要单方面解除合同，乙方无条件退场，质量、安全保证金不退还，工资不结算，承担给甲方造成的所有损失。

3 十

五、乙方施工的工程质量、安全、进度、文明施工必须达到甲方计划要求，否则甲方有权终止合同，质量、安全保证金不退还，工程量按完成工程量的70%结算。 十

六、材料管理

1、乙方施工所需的甲供材料必须提前7天上报材料计划，并对其准确性负责，如因材料计划影响施工进度的，按第十一条工期要求处理。

2、涉及总承包单位提供的材料，根据总承包单位的时间要求提供材料计划。

3、甲方每次进场的材料现场签字确认，对材料进场的数量负责。在保证工程质量的前提下，厉行节约，工程完工后15日内由乙方与甲方材料员核对总量确认材料实际用量及剩余材料数量。

4、如领取的材料超出《贵州省建设工程工程量定额计价规则2004》规定的材料消耗，超出部分按总承包方采购价格的130%进行处罚。 十

七、其它要求：

1、临时停水、停电及雨天以及不可抗力原因造成停工、乙方自身原因造成的停工整改，或甲方由特殊原因有预先通知的停工，不增加任何费用。

2、进行施工人员的姓名造册应交甲方存档，并上交进场工人身份证复印件，未列入册的人员不允许入场作业。

3、乙方要加强对工人遵法守章教育，要爱护施工现场机具、材料及成品保护。如发现乙方人员有偷盗或故意损坏甲方的材料、机具、设备等情况，处以加倍的罚款，并立即清理出场或移交公安机关处理，一切责任和经济损失由乙方负责。

4、乙方应加强对民工的法律、法规教育，在施工区域内和生活区内严禁发生打架、斗殴、赌博、嫖娼等违法事件，不得有损甲方公司形象，否则无论何种原因，当事各方罚款1000元及一切责任由乙方承担，重犯或屡教不改或情节严重者移交公安机关处理。

5、乙方必须严格执行甲方制订的有关规章制度，如有违反制度者，甲方现场负责人有权作出罚款处理及责令乙方退场。

6、乙方无条件服从甲方召开的技术、安全、质量、进度和工地管理有关的会议。如无故不参加，每次扣款200元。签收甲方发出的文件、通告及有关文件资料。

7、凡有嬉酒、恐高症、心血管疾病、癫痫患者和不满十八岁的人员不准进场施工。

8、进场施工人员必须遵守甲方制定的工地宿舍居住的规定，宿舍乱接电源，用电炊具煮饭、烧水、一经发现，处以罚款100元，如引起事故，由乙方承担全部责任。

9、工人因自身违反法律的所有行为后果均与甲方无关，由乙方或行为者自负。

10、工人在往返途中的交通或其它意外事故，均由事做的有关责任方承担，与甲方无关。

11、甲方为乙方提供的住宿和饮食方便，如乙方人员损坏甲方财物，要照价赔偿。 十

八、其它规定

1、本合同签订后，乙方因自身原因造成退场的，乙方当月完成工程量不予结算，其损失由乙方自负。如影响甲方施工进度或现场管理，乙方承担相应的经济责任。

2、因各种原因乙方不能继续施工的，乙方须提前30天向甲方提出，并保证在其它队伍进场前的施工正常进行，否则造成的经济损失全部由乙方承担。

3、本合同中所有约定由乙方负责实施的工作内容而产生的相关费用均已包含在包干价内，均不得在计量和计价。

4 十

九、本合同一式两份，甲方、乙方各一份，双方签字后生效，工程完成后并结算付清款后自行失效。

4、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

5、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字后生效，工程完工、结清账务后自行失效。

甲方(签名)： 身份证号： 联系电话： 乙方(签名)： 身份证号： 联系电话： 合同签订日期：

年 月 日。 5

第四篇：水电安装劳务分包合同协议书

工程总承包公司名称：【简称甲方】

项目现场负责人：【简称甲方】联系电话：

项目技术负责人：【简称甲方】联系电话：

劳务分包负责人：【简称乙方】联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关

法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就工程工作事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况：

1.1工程名称：山东恒沣膜科技有限公司综合厂房及职工公寓(简称)

工程地点：周村秀强门业东侧;淄博天浩织染有限公司北侧

建筑面积：综合厂房8066m²;职工公寓：2979.53m²

1.2工程承包范围：

分包范围：工程范围与内容：(包括厂房、公寓宿舍建建筑面积、施工图内合约所属的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算，不包括资料、预结算)

(1)室内给水管网安装;

工作范围： 现有图纸室内给水预留、洞口封堵距室外墙皮1.5m处;洁具安装，交工 不包括：消防系统及其设备预留安装;图纸变更;订购供水机械设备安装;台架砌，

垒砼筑、饰面、防水、张贴、涂刷;自制设施制作。

(2)室内排水管网安装;

工作范围： 现有图纸室内排水预留、洞口封堵;距室外墙皮1.5m处及洁具安装交工不包括：雨水管网;订购供水机械设备安装;台架砌，垒砼筑、饰面、防水、张

贴、涂刷;自制设施制作。

(3)室内照明插座线路安装;

工作范围 ： 现有图纸室内照明系统预留、安装。及消防强电管线预留穿绳

不包括：后期变更及增加;主电缆入内主箱压、烫、做、接;台架砌，垒砼筑、

饰面、防水、张贴、涂刷;消防强电管线穿线、焊、接。

(4)室内照明灯具、插座、开关、电箱安装;

工作范围： 现有图纸范围内低压部分数量

不包括： 配电室内高低压设备设施安装;台架砌，垒砼筑、饰面、防水、张贴、

涂刷;消防点位、警示安装;

(5)防雷接地安装

工作范围： 楼内外防雷、接地、等电位。

不包括： 距室外墙皮1.5m以外;配电室等电位、高压进户接地、低压接地

(6)采暖系统安装

工作范围：

1、综合厂房全部;职工公寓预留采暖主管至分水器

不包括：自制散热器等非成品制作;室内地暖;距室外墙皮1.5m以外管线

(7)弱电系统安装

工作范围：室内网络、电话、电视的弱电线管、线盒的预埋及管内穿绳工作，并保证管线畅通及配合弱电专业公司工作;

不包括：消防弱电;点位安装;主微机室安装;弱电桥架制作安装;安防系统。

承包方式：清包工(含小型机械工具及所用耗材如切割片、钻头、电锤头、电磨头、电镐头、石材切割片等易耗材料。不包括焊条、胶水、钉子、铁丝、汽油或液化气等非机械耗品)

1.3合同工期：

进场日期：2011-11-8

工程工期为： 2011至

1.4质量等级：合格

1.5合同工作范围内价款：

1.5.1 综合厂房单价：47元/m2(建筑面积)职工公寓单价：65元/m2(建筑面积)

1.5.2 综合厂房合同价款：￥万元;职工公寓￥万元

第二条：图纸

进场当天，发包人应提供图纸壹套(未含竣工图)

第三条：甲方安装驻工地代表

3.1甲方安装驻工地代表姓名：

3.2职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务，并与业主协调;及时提供业主及监理确认签发完毕变更单或图纸。

第四条：甲方工作

4.1协调提供施工现场的施工用临时水源、电源，临水供水至主干管，临电供电至三级电箱;(楼层或其他，隔层或是每层);

4.2提供乙方人员食宿场地;水电免费

4.3负责提供甲方现场管理人员名单，如有变动，提前一周通知乙方;

4.4甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系;

4.5保证春节前、夏收前、秋收前乙方工人工资能及时发放;

4.6及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。

第五条：乙方驻工地代表

5.1乙方驻工地代表姓名

5.2职责： 按照甲方的工期总控计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工，履行分包合同中规定的义务，遵守甲方的《项目管理办法》及规章制度。

第六条：乙方工作

乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

6.1按照甲方通知的时间准时进场，并在一周内根据所负责项目图纸提出设备材料计划，

6.2严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求;

6.3按照甲方代表的施工方案进行施工，未经甲方代表认可，不得擅自更改施工方案;与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照甲方的指令进行施工，乙方应对甲方指令进行复核及确认。

6.4在施工过程中必须服从甲方代表对质量、进度的管理。

6.5乙方必须严格遵守 相关法律、法规及条例，任何因乙方违反上述有关规定、条例造成的案件、事故、事件等的经济及法律责任均由乙方承担。

6.6乙方必须向甲方上报进入施工现场的全部人员名单。

第七条：结算与付款

7.1 结算依据：以建筑面积按照设计图纸依据

7.2按节点进度支付工程款：一层封顶支付9%，二层封顶支付8%，三层封顶支付7%;四层封顶支付7%;给排水管线安装完毕付15%，电气穿线烫锡完毕装完成支付15%，弱电穿绳安装完成支付10%;防雷安装调试完毕支付14%;临水通水，临电试电完毕支付6%。工程进行中甲方要赋予乙方正常成生活、耗材借支费用。

工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的6%;剩余3%为保修押金，保修期按照业主与总包方的合同约定年。

以上支付节点均按实际完成面积支付。

第八条：工期延误：

8.1对以下原因造成的工期延误，经业主、甲方确认的可以顺延工期：

8.1.1遇有大的设计变更工程量增加较大时;

8.1.2不可抗力;

8.1.3非乙方施工项目对工期造成影响时;

8.1.4甲方代表同意顺延的其它情况。

8.2严格按甲方工程部进度计划施工，如完不成时，如乙方严重违约，给甲方造成不良影响和经济损失其损失由乙方承担;

8.3如因业主及甲方原因，造成工期拖后十五天内，乙方不要求甲方承担因此造成的零工费用;如超过十五天甲方给乙方因此造成的全部实时零工费用。

第九条、质量预验收：

9.2乙方施工质量如不符合甲方要求，其返工的材料费用由乙方自身承担;

9.3业主、甲方供应材料造成的质量问题引起返工延期等原因造成的材料浪费、工期延误及甲方其它损失，均由业主、甲方承担。并给与乙方相应费用

第十条：补充条款：

10.1在工程施工中，依照合同发生的手写、打字、印刷、复印的各种通知、任命、证书、备忘录、会议纪要函件及经过确认的电报、电传等均以对方负责人签字为准，必注明相应价格或人工费用，如无签字，乙方有权拒绝执行，不承担任何责任。

10.2如因甲方所供材料不及时，工期顺延。

10.3施工中音像资料图片具有同等法律效力

10.4甲方负责乙方工人入场三级教育及提供相应安全措施工具

10.5工人零工按现时工价均值180元/每人工日计费

10.6

10.7

第十一条：甲乙双方管理人员在工作中要秉公办事，如发生违法违纪行为要追究责任人的经济和法律责任。

第十二条：争议解决及违约责任：

甲乙双方在履行合同中如发生纠纷和违约时，应双方协商解决如双方解决不了，可根据一方当事人的请求提交本工程所在地的有关部门或仲裁机构解决。

第十三条：合同的生效与终止:

13.1本合同双方签字、盖章之日生效;

13.2本合同规定结算付清尾款之日终止。

第十四条：本合同未尽事宜，可另行补充合同及附件，补充的合同及附件与本合同具有同等法律效力。

第十五条：本合同一式贰份，甲乙双方各存一份。

合同订立时间：2011年月日

合同定立地点：工程现场

本合同双立约定签字或盖章后生效。

项目现场负责人：身份证号码：

劳务分包负责人：身份证号码：

2011年月日

第五篇：建筑工程劳务分包合同(水电安装修改稿)2016.1.16

金岛国际一期(A地块) 水电安装工程劳务分包施工合同

甲方：_广西建工集团第四建筑工程有限责任公司海南分公司

项目部 乙方：___________身份证号码：____________ __________ 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承包金岛国际一期(A地块)项目水电安装劳务分包工程事项协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程规模：

二、工程承包方式、内容 <一>

承包方式：

1、包清工，包小型辅材，包施工机具，包质量、包安全、包工期、包文明施工。

2、按甲方提供的施工图纸、图纸会审、设计变更等设计文件，按水电安装的相关规范进行施工。

3、负责工程上所有的小型附材：包括但不限于PVC专用供、排水粘接胶水，电焊条、铁丝、扎丝、膨胀螺丝、螺丝、自攻钉、水泥钉、油漆、氧气、乙炔、切割片、锯片、电工胶布、封口胶、泡沫板及所有的工具耗材。

4、负责配合工程施工质量及检验批验收资料、隐蔽工程资料、安装资料及测试资料、编写施工日记，配合甲方资料员整理竣工资料，参与并配合甲方竣工、验收。

5、本工程采用综合单价包干的形式，综合单价包括水电安装清包工施工全部单方造价以及完成工程项目所需的所有辅助工作内容和小型辅材。

<二> 工程范围：

1、本项目按毛坯房交楼标准，包括全部室内给排水和电气安装工程;包括电视电讯、智能化、消防等弱电系统的管道、洞口的预埋、预留;包括空调系

统的供水、排水系统;包括餐饮方面的油污排放处理系统;包括井水利用管道系统;包括泳池水的供水配水系统;包括太阳能热水系统的室内管道安装，包括景观、绿化养护用水系统。

2、不包括项目：高低压供配电系统，防雷避雷带网，弱电系统安装，消防工程安装、太阳能设备安装。

3、工程由乙方独立完成，乙方不得转包给任何第三方。 <三> 承包内容：主要工程内容包括但不限于以下内容：

1、电气工程：楼内电气线管预埋、公共部分照明及阳台灯安装、低压柜出线、线槽安装、母线槽安装、电缆敷设、配电箱、柜安装、楼板补洞、各系统调式等整个施工图纸、工程联系单、技术核定单及设计变更上的内容施工完成。

强电公共部分按设计图施工完(电缆、母线槽安装至配电房)， 套内强电安装至开关箱，

套内强电只负责预埋高位插座线管及照明线管预埋(保证线管畅通)，阳台灯安装及每套内亮一盏灯含穿线。

2、弱电工程：线管预埋、留洞、(含电梯开关盒)接线箱、盒安装、井内管、槽、箱安装，楼板补洞，整个施工图纸、工程联系单、技术核定单及设计变更上的内容施工完成。

弱电公共部分负责配管及线槽安装，

套内弱电安装至弱电箱，套内弱电线管不预埋。(保证前端线管畅通)。

3、给排水工程：地下室凿管洞、挖管沟、预留穿墙、梁、楼板套管，各系统管道系统安装，楼板补洞，系统设备安装，用户水表安装，通水试验及水压试验，(排水管至室外第一个井、供水管至室外水表)各系统调试等整个施工图纸、工程联系单、技术核定单及设计变更上的内容施工完成。

给水立管按设计图施工完， 套内支管安装至厨房或卫生间， 排水及空调排水管道按设计图施工完， 雨水管按设计图施工完，

室内给水至厨房或卫间，雨水管、排水管至室外第一井。

4、负责工程施工所需材料进场参与验收、搬运入库、堆放。

5、甲方有权对乙方的承包施工范围进行解释，同时有权对乙方的施工内容进行增减。

三、合同文件

双方共同遵守甲方与业主( )的相关合同与协议，执行的合同文件及

其解释顺序为：

1、本分包协议。

2、工程进行中的补充协议。

3、业主及甲方现场代表的书面指示。

4、甲方的各项管理规定及各种补充协议。

5、施工图纸、施工规范、质量验收规范等。

6、 施工组织设计等现场技术、安全、文明施工文件。

7、水电作业指导书。

8、交房标准(按毛坯房交房标准)

四、合同价款： <1> 合同价款：

1、综合单价27.00元/㎡

2、合同总价：人民币壹佰贰拾伍万元(￥1250000.00元)

3、总价结算按房管部门出具的《房产面积测算报告书》的建筑面积乘以综合单价。

<2> 本包干价中已含乙方管理费、人员工资、办公费、交通费、电费、机械费、工具费、保险费、医疗费、劳保费、夜餐费、暂住证、劳务证、上岗证、工作服等费用。

五、费用支付方式

1、主体结构到8层支付合同总款8%，结构封顶支付合同总款12%。

2、砌体工程施工完，付合同总款10%。

3、管道设备安装完、付合同总款20%。

4、灯具安装完，付合同总款25%。

5、工程竣工验收合格后，按结算总款付至95%，余款5%在壹年保修期内付清。

6、乙方在申请甲方支付的每一期工程款项前三日内，必须开具收据和列支由工人签名的工资明细表给甲方，甲方凭收据和列支的工资明细付款。

7、乙方负责办理该工程所需劳动指标，承担承包范围内所有施工人员的劳保福利、各项保险以及作为包工方应缴交的所有费用和税收等。

六、工期

1、合同工期：以甲方的计划要求为准。

2、乙方必须严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。

3、如果因乙方管理组织不力等原因延误甲方工期，乙方承担违约责任并赔

偿因工期延误给甲方带来的一切损失。

4、乙方如果一再延误工期，甲方有权另行安排施工人员协助乙方施工，所发生的一切费用均由乙方承担，并给予乙方等额的相应罚款。

七、质量要求

1、接受甲方现场有关人员、业主现场代表、监理工程师及海口市工程质量监督站等有关人员的指导、监督，并执行其下发的有关质量文件和规定;

2、所有水电安装工程必须严格按施工规范、施工组织设计、作业指导书及技术交底进行操作;

3、乙方承包的分项工程，要求达到国家验收规范合格标准。

4、因乙方施工质量未达到要求，甲方有权责令乙方停工，情节严重的甲方有权解除合同，并视乙方违约。

5、双方对工程质量有争议的，由双方共同确认的工程质量检测机构鉴定。所需费用及因此造成的损失，由责任方承担;双方都有责任的，由双方根据其责任分别承担。

八、材料要求

1、乙方必须严格按照施工图纸、施工预算领用施工材料，合理使用，节约材料，杜绝浪费，做到长料不得短用，大料不得小用，好料不得滥用，优材不得劣用。

2、严禁大材小用、长材短用，现场施工完成后应做到工完场清。否则，按处罚条例进行处罚。

3、乙方根据每天进度情况领用材料，乙方必须保管好领用的材料，每天下班前必须将当天剩余材料交回仓库。如果发生丢失，乙方承担赔偿责任。

九、形象要求

乙方承包范围内工程必须做到文明施工，当天工作必须做到工完场清，保持施工现场干净、整洁，加工场和楼层材料、机械、配件等严格按甲方要求码放整齐，加工场和楼层管材废料及时做好清理并按甲方要求使用或堆放，若乙方未按甲方要求做到当天工完场清，则甲方有权安排其他人员进行清理，费用由乙方承担(按实际用工量的双倍计算);配合甲方做好CI形象设计，不得损害甲方的企业形象，否则甲方有权对乙方进行处罚。

十、双方责任 <一> 甲方责任：

1、负责编写施工组织设计(包括施工方案、质量保证方案等)、作业指导书、技术交底、安全交底、进度计划等文件;

2、对乙方的质量、进度、安全及文明施工进行组织指导、监督和检查;协调施工过程中与其他分包班组之间的工作配合及矛盾纠纷;

3、统一安排乙方施工、生活用水、用电，提供乙方生活住宿、生活设施(公共卫生间、淋浴间、食堂)，如乙方使用电饭煲、空调，电费乙方承担(电费1.20元/度);

4、安全设施由甲方负责，乙方配合进行保护、维护，安全帽(15元/顶)、安全带等安全防护器具由甲方统一购置，费用由乙方承担;乙方工作人员需配带胸卡一个，工作服每人两件(合计60元/件)，费用由乙方承担。

5、按合同约定按时支付工程款。

6、负责安排专人清理生活区垃圾，费用由乙方每月摊销100元。

7、工人宿舍区严禁使用工地材料做作饭柴火，甲方不负责向乙方提供柴火，乙方生活区柴火自行到外购买。除非该废料经甲方处理认为已经无法在工程上使用，并且经过甲方同意后方可。

<二> 乙方责任：

1、严格按照甲方要求的时间组织人员、设备和小型材料进场施工;服从甲方的现场管理制度及各项管理要求;乙方承包者必须在施工现场全面负责，有事离开工地要经过甲方项目经理同意：不得将所承包的工程进行转包;若出现转包现象，甲方有权勒令乙方退场;

2、乙方必须设一名专业技术管理人员，负责对该工程施工的质量、进度、安全、材料使用、工序搭接、操作技术等，向队员进行交底、检查、监督、调度等管理工作，技术管理人员必须尽职尽责，有事离开工地，应经甲方主管工长同意。按时参加生产碰头会和每周的生产调度会，如未经请假缺席，如未经请假缺席，每次处罚200元;

3、队组要有完善的管理体制，需设有组长、考勤员、质安员、材料员等，保证基本劳动力人数满足施工质量、进度和安全文明施工;

4、严格按照金岛国际水电安装作业指导书和水电技术交底进行施工，若乙方未按水电安装作业指导书和水电安装术交底进行施工，甲方有权对乙方进行处罚;若在施工过程中乙方对水电安装提出更好的建议，必须征得甲方同意方可施工，否则视为乙方违规施工。

5、乙方必须严格控制材料使用，做好配料下料，不得长料短用，大材小用。

6、乙方在施工中必须满足甲方关于CI工作要求;

7、严格按规范和甲方的进度计划要求精心施工，按期、保质、保量完成被协议规定的工程内容，并修补其中缺陷;严格遵守操作规程，虚心接受甲方现

场技术人员的监督、积极配合、共同完成施工任务;由于乙方原因导致任何质量问题或其他施工问题，均应由乙方承担全部责任，并赔偿由此造成的一切损失;按甲方通知的时间和人员配备要求准时进场;若有意不服从甲方现场指导者，甲方有权责令其退场。

8、乙方必须严格遵守安全生产规定，严禁违章、冒险作业、否则发生的安全事故由乙方全部承担。

9、对业主、甲方组织的工程质量检查、材料检查及安全文明施工检查，乙方应积极配合、提供便利条件及所需资料;

10、乙方必须严格遵守工地、政府的各项规章制度，遵纪守法，否则后果由乙方承担一切责任;

11、负责施工区域的垃圾清理，做到工完场清，如不及时清理甲方叫人清理人工费按300元/天。

12、禁止在施工现场随意拆、搭、锯各种临用设施，否则甲方有权对乙方进行处罚;乙方未按照安全操作规程、甲方提供的安全隐患通知单、安全用电技术交底等资料进行施工，造成施工人员及第三方人员伤亡，由乙方负责;

13、负责自有资源、设备等所有财产的保管;

14、对楼层材料、及乙方施工产生的垃圾应及时清理并按甲方要求堆放;

15、乙方安排的特殊工种人员必须持有上岗证，且定岗定位，对自有设备应进行定时维护。预防并消除各种机械故障;不得擅自乱开其它施工机械;

16、乙方自行办理乙方人员现场意外伤害险等险种;对因自身原因引起的安全责任负全责;

17、不得随意毁坏甲方提供的临时住宿处设施，并不得将甲方任何财产带出工地，乙方人员对所使用的住宿生活设施负责维护，若在使用过程中人为毁坏，甲方按原价1-2倍对乙方进行经济处罚;

18、执行班前教育制度，并做好记录报甲方备案;

19、负责成品保护，不得损坏自己及其它分包班组的成品，否则甲方有权对乙方进行处罚;

20、乙方必须做好生活区的环境卫生，保证住房整洁干净，严禁损坏甲方提供的生活住房设施，否则按照原价1-2倍赔偿;不得在甲方提供现场临时设施内乱拉乱接电线，接用电热水器、电炒锅(炉)、电炉、空调，需经甲方项目负责人同意;

21、甲乙双方的管理人员在现场必须做到团结协作，出现问题友好协商解决，乙方人员与其他队组人员必须团结友好，创造和谐生产、生活环境;

22、如乙方不能大达到本劳务合同的要求，甲方有权终止本合同，并清退乙方，更换队伍，同时乙方还须赔偿甲方相应的损失。

十一 、违约和索赔

1、本工程如因业主违约货由于其他单位的原因造成乙方在生产、安全、工期、质量、成品保护等方面的损失，乙方与甲方应共同向业主索赔。

2、如因乙方的原因造成的一切损失，乙方应按合同有关条款进行赔偿，并及时修复，还应承担由此造成的误工或返工损失;如果因为乙方的原因造成业主对甲方的罚款，将全部由乙方承担。

3、由于甲方单方面指挥、协调不当造成是损失，应由甲方负责;

4、金岛国际A区一期水电安装工程作业指导作为协议的附件，具有同等的法律效力。乙方必须严格按照规范作业指导书进行施工，若甲方在乙方的施工过程中发现乙方未按规范作业指导书进行施工，每发现一次，甲方有权对乙方的每个违规工艺处以1000元/次罚款

十二、工程签证

原则上本工程不存在工程签证。

a、因甲方指挥或安排不当等原因造成乙方施工错误，甲方可考虑给乙方适当的工程签证。

b、乙方在施工某部位时，因设计变更等原因造成乙方在同一部位重复施工造成用10个以上的甲方可考虑给乙方适当的工程签证。

c、因工程需要，甲方安排乙方施工临时设施或零星构(部)件时，甲方对乙方可给予适当工程签证。

d、签证人工单价：大工200元/工日，小工120元/工日。 十

三、安全生产和文明施工

1、乙方应按国家有关标准组织安全生产，并对现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负全部责任。

2、乙方按甲方现场文明施工标准及规定进行文明施工、材料堆放。

3、乙方必须严格遵守海口市政府的相关法律、法规及条例。任何因乙方违反上述条例造成的案件、事故、事件等受到的经济责任及法律责任均由乙方承担。

4、乙方的所有工人必须同时具备市劳动局核发的外来人员就业证及公安局下属驻派出所办理的暂住证并全部上报复印件至甲方备案。凡因为乙方工人上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等造成的经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成的甲方经济损失由乙方承担;乙方必须对所有进场人员

办理好各种保险手续并报甲方备案。

5、做好计划生育工作，不允许携带家属、小孩和闲散妇女进入施工现场，由此而发生的由政府处罚、安全事故等均由乙方自负;乙方要做好工人的教育工作，杜绝大家斗殴和违法犯罪发生。

6、乙方必须遵守国家安全法规进行操作，并遵守甲方制定的所有制度、规定等;如因违反国家安全法规所造成的安全事故事件等造成的经济责任及法律责任均由乙方承担。

7、乙方必须严格遵守国家相关安全操作及施工规范以及甲方现场有关安全生产、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，如违反规定，由此造成的一切责任及损失均由乙方负责;若违反下列规定者按情节轻重进行处罚：

8、进现场不戴安全帽者，工人每次罚款50元，管理人员每次罚款100元;

9、乘提升井架上下者，乘坐者及开车人每人每次罚款200元;

10、穿拖鞋、高跟鞋、裙子进入现场作业者，工人每人每次罚款50元，管理人员每次罚款100元;

11、施工现场不得大小便，否则小便每人每次罚款50元，大便每人每次罚款500元;

12、不得擅自拆除安全防护设施，否则责令要求恢复好，并给予500-2000元处罚;

13、对打架斗殴者，除责任人赔偿医疗费、生活费、误工费及担负相应刑事责任外，甲方还对相关责任人处以500-5000元罚款。

14、消防安全保卫

a、乙方必须严格遵守国家的有关法律、法规及建设部、市政府、市建委颁布的有关治安、消防、交通安全管理规定。乙方应严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查;对甲方所签发的隐患整改通知，乙方在甲方指定的期限内立即整改完毕，并上报甲方整改结果通知甲方进行验收;逾期不改或整改不符合的甲方要求时，甲方有权对乙方进行经济处罚。

b、凡由乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人造成的案件、火灾、身体疾病、交通事故(含施工现场内外)等灾害事故或乙方施工人员违反国家安全施工规范导致的事故，其事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方有权对其进行经济处罚。

15、本着“谁施工，谁负责安全”的原则，坚决杜绝发生安全事故，否则其安全责任和后果由乙方自负，承担因此产生的一切经济责任及法律责任。

16、乙方安全生产责任人为 (电话： ) 十

四、工程保修：

1、本工程保修期为一年，在一年内如发现质量问题，应随叫随到，24小时跟踪服务。

2、保修期内，因乙方施工质量和非甲方责任引起的问题，由乙方负责免费维修及更换。若乙方在接到甲方维修通知之日起24小时内不安排维修，甲方有权另找其他专业单位维修，由此而产生的相关维修费用，由甲方在保修金内予以扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

3、保修期内，因工程质量问题发生安全事故和损害赔偿，造成甲方或第三方损失的，由乙方自行承担赔偿责任，与甲方无关，甲方因此而承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿。

十五、特别约定

1、依照《中华人民共和国合同法》，经双方协商一致签订本合同并严格执行本合同的所有条款。

2、乙方承诺自愿签订了本合同，合同所涉及的单价、进度、安全、质量、风险及其他责任，乙方已清楚了解，并保证承担由于本合同施工问题所导致的所有损失(包括但不限于工期罚款、返工费用、安全费用、市场价格变化、工人索偿等等)。

3、乙方承诺在保证质量、安全的前提下，节约用料、杜绝浪费。如果在施工中出现浪费材料的情况，乙方同意按浪费的材料价值的二倍赔偿给甲方。

4、为了保证施工质量与安全，乙方必须为本项目配备齐全水电工程师、安全员、质量员、施工员等，并在签订本合同时将人员名单及相关资料提交给甲方登记。乙方配备的上述相关人员必须在施工现场办公。施工期间的周日和法定假日除外,但凡施工现场有人在施工作业，上述相关人员必须在施工现场，履行各自的职责。否则，视乙方为严重违约并承担相应的违约责任，每发现一次给予乙方5000元罚款。乙方如需更换上述配备人员的，必须提前7天书面通知甲方，经甲方书面同意后方可更换。

5、不论何因，乙方不得拖欠其工人的工资福利等费用。如发现乙方工人因劳资问题而停工，到施工现场或甲方或业主单位闹事的，每发现一次，扣款100000.00元;发现三次以上(含三次)的，甲方有权单方解除本合同，乙方应于接到甲方退场通知之日起7天内无条件移交所有相关资料原件后退场，工程

经验收合格后甲方按乙方已完成合格工程量的70%与乙方结算，待乙方退场后30日内付清;乙方逾期退场的，按每天10000.00元支付违约金给甲方。

6、不论何因，乙方拖欠其工人工资福利的，乙方工人因劳资问题而停工到施工现场或甲方或业主单位处闹事的，甲方有权先行垫付后再从乙方工程款中扣回，乙方按甲方垫付金额的 50% 支付违约金给甲方，违约金从乙方当期工程款中直接扣除。

十六、其它事项

1、在合同有效期内，如一方提出修改或补充合同内容，双方应协商一致后，签署书面补充合同，作为本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。

2、未尽事宜或本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时提交工程所在地人民法院裁决。

3、本合同经双方代表签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。合同执行完毕后自动失效。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

代表： 代表：

开户行：

账号：

签订地点： 签订时间： 年 月 日