四方安全协议书(精选5篇)
篇1:四方安全协议书
建筑起重机械安全管理协议书
总承包方:
使 用 方:
出 租 方:
安 装 方:
为加强施工现场起重机械的安全管理,保障起重机械安全生产,为明确各方的安全责任,根据《建设工程安全生产管理条例》、《起重机械安全规程》、《河南省建筑起重机械设备安全监督管理办法》、《河南省建筑起重机械设备备案登记管理办法》及有关规定,经各方协商一致,特签定本协议。
机械名称:型号:台数:出厂编号:统一编号:项目名称:施工地点:进场时间:
一、总承包方责任
协商确定合理安装位置,组织签定租赁合同,安全协议及书面安全交底工作。
1、根据施工组织设计合理选择起重机械型号、性能,必须满足工程施工需要,与出租方
2、向出租方提供安装位置及地质情况,具备安拆现场条件,做好场地与道路的畅通及
电力电源设施的配备,起重机作业范围内设施安全防护的搭设。
3、提出起重机械使用计划,提前通知出租方做好安装、接高附着及折除等准备工作。
4、审核拆装单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证
书;审核起重机械的备案证明或特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明等;审核拆装单位制定的安拆方案及起重机械生产安全事故应急救援预案。
5、根据出租方提供的基础图纸做好梯基础施工。由出租方技术人员指导,安装方验收
合格后填写验收表方可进行整机安装,整机安装验收后,经公司专业安检人员监督检查合格后方可投入使用。并将租赁合同、安全协议、验收资料、检测报告、机械设备编号、全市统一设备编号等资料存档。
6、指定专职设备管理人员、安全生产管理人员监督检查起重机械安装、拆卸、使用情
况;
7、对起重机械安装质量监督检查与日常作业检查,对操作人员的不安全行为和设备的不安全状态有权制止及采取强制处理措施.督促各方在施工过程中严格执行环保相关规定。
8、监督产权单位对起重机械进行检查、维修保养,督促使用单位对起重机械做好安全
防护措施,起重机械出现故障或者发生异常情况的,督促使用单位立即停止使用,并在消除故障和事故隐患后,方可重新投入使用。
9、所租用的起重机械自验收合格30日内,在市建委互联网进行备案登记,取得标志挂
在设备明显处。
10、不同的施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时,总承包单位应当协调
组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。
二、出租方责任
出具市建委注册的租赁资质,统一编号并有市技术监督局颁发的检测合格证、提供
状态良好的机械设备。出租单位应当对出租的起重机械的安全性能进行自检,在签
订租赁合同时,应当出具自检合格证明。
1、严格执行河南省建筑施工起重机械设备管理的若干规定,出租起重机械必须具备和
2、根据总承包方提供的结构形式、安装位置及地质情况与投入使用日期,做好机械定
位勘察与位置确定并制定进场计划,机械设备进场前必须签定租赁合同与安全管理
协议书。
3、做好机械设备安装方案,提供基础图纸并技术指导基础施工。总包方组织施工,出
租方与安装方验收合格后才可安装。如委托安装,必须由具有相应安装资质的企业
承担并签定安装合同,报总包方一份,同一台设备的安装锚固和接高必须由同一安
装企业来完成。机械安装完毕后,督促安装方按时验收、资料整理存档,保证按时
交付使用
4、配备足够的操作司机,必须是持有效证件的人员操作并持证上岗。机械投入使用前
必须根据现场具体环境机械性能装运内容等进行书面使用说明,对装运人员进行详
细的安全交底,做好作业纪录,维修纪录并填写履历书。
5、每月要对机械进行一次安全检查并填写检查记录交总包方一份。操作司机要做好机
械的日常检查及维修保养,并留存记录。
6、配备机械操作规程并教育操作人员服从总包方管理,严格遵守操作规程和安全作业
“十不准”,做到优质服务,不得故意刁难工地,严禁违章作业,保证施工生产正常进行。
7、设备故障必须及时组织检修与排除,保证机械设备正常使用。
8、提供操作人员的有效操作证件交总包方存档。
三、安装方责任
承担安装任务并将拆装合同及相关资料和拆装人员证件报总包方备案。
1、安装单位必须具备相应的安装资质,提供资质证件与机械出租方签订安装合同方可
2、根据现场编制拆装方案。配备足够起重能力的起重设备,制定安全施工措施,做好
安全交底,划定拆装作业区域并设监护人员现场监督全过程,禁止无关人员进入施
工现场,确保安装过程的安全。
3、在安装和拆卸过程中,拆装单位作业人员应服从施工总承包单位对施工现场的安全
生产管理,作业人员必须持证上岗,遵守施工现场的安全生产要求,落实有关安全
防护措施,并对安装或拆卸作业的安全生产负责。
4、制定起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。
5、起重机械安装、拆卸前,应当填写《施工现场起重机械拆装报审表》,将起重机械安
装、拆卸工程专项施工方案,拆装单位资质,安装、拆卸人员名单,安装、拆卸时
间等材料报送施工总承包单位和监理单位审核。
6、起重机械安装和拆卸作业前,拆装单位应对拟安装和拆卸设备的完好性进行检查。
7、起重机械的安装(包括顶升和附着),必须由同一家拆装单位完成。
8、拆装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督,技术负责人
应当定期巡查。
9、拆装单位要严格按照有关标准、规范、拆装工艺和安装、拆卸专项施工方案的要求,组织安装、拆卸作业,并按《建设工程施工现场安全资料管理规程》的要求填写相
应的记录,并由相关责任人签字。
10、起重机械安装完毕后,安装单位必须对整机质量及安全装置进行自检。出具自检合格证明向施工企业进行书面的安全使用说明。办理验收手续,签字并填写《起重机
械安装统一检查表》。
11、对起重机械的安装自检验收完毕必须经总包方、出租方及分包方专业安检人员联合监督检查合格后方可投入使用,不合格必须立即整改,以确保机械质量与使用安全。
12、设备安装施工现场在居民生活区等区域必须遵守环保有关规定,不得超时作业,特
殊情况办理相关手续,作业时不得大声喧哗,不得在地面上泄油。
四、使用方责任
前安全技术交底和安全教育,并签字方可上岗。严格控制作业人员的不安全行为,杜绝违章指挥和强令冒险及违章作业。
1、根据作业特点、施工环境制定安全技术管理措施,并对作业人员做好有针对性的班
2、审核起重机械的备案证明或特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明
和特种作业人员的特种作业操作资格证书,审核安装单位的资质证书、安全生产许
可证;
3、制定起重机械生产安全事故应急救援预案;在起重机械活动范围内设置明显的安全
警示标志,对集中作业区做好安全防护。
4、指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查。监督出租单位
对起重机械进行检查、维修保养,并在租赁合同中明确设备每月的保养时间。
5、起重机械出现故障或者发生异常情况的,立即停止使用,消除故障和事故隐患后,方可重新投入使用;
6、作业人员在作业中应当严格执行起重机械安全操作规程和相关的安全作业规定,建
立交接班制度,并填写相应的记录。作业人员在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒
险作业。
7、在每班作业前,作业人员应当对起重机械使用状况进行检查,在检查或作业过程中
发现事故隐患或者其他不安全因素时,应立即处理,有权在发生危及人身安全的紧
急情况时立即停止作业或者采取必要的应急措施后撤离危险区域,并及时向现场安
全管理人员和有关负责人报告。
8、起重机械安装拆卸工、起重信号工、起重司机等特种作业人员应取得建设行政主管
部门颁发的特种作业操作资格证书,方可上岗作业。
9、起重机械如遇可能影响其安全技术性能的自然灾害、发生设备事故或者停止使用半
年以上再次使用前,必须按要求重新组织验收。
五、四方其它增项
六、事故处理
因机械在拆装、使用过程中发生机械事故或人身伤亡事故,认定事故原因和责任后,根据《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》进行处理。
七、以上未尽事宜执行相关法律法规及标准文件内容。
本协议一式四份,四方各持一份。
总包方负责人(签字、盖章)出租方负责人(签字、盖章)
安装方负责人(签字、盖章)使用方负责人(签字、盖章)
签订时间:年月日
篇2:四方安全协议书
建筑工程安全防护文明施工措施费
四 方 监 管 协 议 书
工程项目名称:
工程地点:
甲方(建设单位):
法定代表人(委托代理人):
地址:
乙方(施工单位):
法定代表人(委托代理人):
地址:
丙方(安全文明费专用帐户银行):
法定代表人(委托代理人):
地址:
丁方(建设工程安全生产监督机构):
湖南省住房和城乡建设厅 监制 根据《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》(湘建建〔2010〕111号)规定,(以下简称“甲方”)、(以下简称“乙方”)、(以下简称“丙方”)、(以下简称“丁方”)四方在协商一致的基础上,就
工程安全防护文明施工措施费(以下简称“安全文明费”)支付事宜订立本协议,并严格遵照执行。
第一条
乙方必须在建设工程办理安全受监手续时,在丙方开设建筑工程安全文明费专用帐户(以下简称“专用帐户”),该帐户内专项资金只能用于建筑工程施工现场安全防护及文明施工。
第二条
乙方在丙方开设专用帐户时应如实提供以下资料:
(一)营业执照(正本)、机构代码证(正本)、资质证书、税务登记证等;
(二)存款人的基本存款帐户开户登记证以及相应的证明文件,包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、、等;
(三)法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及委托书。第三条
甲方必须按文件要求及施工合同约定,分阶段提前一个月足额存入安全文明费,并将情况及时向丁方报告。
第四条
乙方在从专用帐户支取安全文明费时,必须先向丁方提出支取申请,由丁方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后,再向丙方申请支取。
第五条
丙方应根据丁方的支取意见,通过专用帐户,将安全文明费划到乙方的基本帐户或其项目帐户。第六条
甲方如未及时向乙方专用帐户存入安全文明费,乙方应书面通知甲方,并报告丁方。甲方接到乙方的书面通知后,应及时组织资金足额存入乙方的专用帐户。若甲方未按期足额存入资金的,乙方有权采取停止施工等措施,且所造成的后果由甲方承担。
第七条
丁方应定期对专用帐户安全文明费存拨情况进行检查,丙方应予配合。
第八条
丙方要对专用帐户资金的支出进行严格监督,发现乙方有挪用或其他不法行为的,应立即停止划转款项,并及时向丁方报告。
第九条
甲、乙、丙三方不得以任何形式串通,动用专用帐户资金用于其他开支。
第十条
丁方应严格监督甲、乙、丙三方按本协议履行各自义务。第十一条
乙方不得利用专用帐户规避其它法律责任。第十二条
丙方有下列情形之一的,由丁方及时告知,情节严重的,丁方可撤消乙方在丙方开立的专用帐户,并会同当地人民银行、银监局等部门依法进行处理:
(一)不及时划拨安全文明费的;
(二)不按协议约定履行相关义务的;
(三)监督不力,致使专用帐户资金挪为他用的;
(四)与甲、乙方合谋违反本协议约定的;
(五)其他违反本协议约定内容的。
第十三条
丙方遇到法院冻结、划拨专用帐户资金时,应告知法院办案工作人员该帐户的性质,并及时通知丁方,必要时由丁方会同相关人民法院协调处理。
第十四条
四方约定的其他内容:
四方约定签订《建筑工程安全防护文明施工措施费四方监管协议书》补充协议,进一步明确《建筑工程安全防护文明施工措施费四方监管协议书》中所确定的监管内容及操作细则。
第十五条
乙方已经完成施工合同约定的工程任务,经甲方书面同意并经丁方确认后,可结清专用帐户余额,做好专用帐户销户,本协议关系终止。
第十六条
本协议自四方签字并盖章后生效。
甲方(盖章)法定代表人(签章)
日期:
年
乙方(盖章)法定代表人(签章)
日期:
年
丙方(盖章)法定代表人(签章)
日期:
年
丁方(盖章)法定代表人(签章)
日期:
年4
日
月
日 月
日 月
日
篇3:资源抵押四方协议书
甲方:________(村委会)丙方:________(抵押人)乙方:________(经管站)丁方:________(信用社)
为了确保_________(抵押人)与信用社签订的编号为_________的__________________(借款合同或担保合同)切实履行,根据国家有关法律法规,当事人各方经协商一致,订立本协议书,具体内容如下:
一、甲方与丙方于___年___月__日渔池承包合同,承包期为自___年___月__日至___年___月__日,总面积____亩,边界为东至_______________,西至______________,南至_____________,北至_____________ ;合同真实有效、具有法律效力。
二、甲方及乙方同意丙方在承包期限内利用该资源使用权作为抵押物,向信用社借款或为他人提供担保。
三、如________(借款人)不能履行合同约定,甲方与丙方同意信用社(丁方)处臵该资源使用权,并协助信用社(丁方)实现该抵押权,对抵押物进行处臵的相关变更登记或就抵押物处臵给第三方订立资源转让协议。
四、本协议订立时间___年___月__日,订立地点__________。甲方(签章):乙方(签章):
授权代表人:授权代表人:
篇4:商品房代购协议书(四方)
委托方(甲方):身份证号码
委托方(乙方):身份证号码:
委托方(丙方):身份证号码:
受托方(丁方):身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定,甲、乙、丙、丁四方在协商一致的基础上,就甲方、乙方、丙方委托乙方代为购买商铺事宜,达成如下协议:
一、委托事项:
1、甲、乙、丙三方委托丁方以丁方名义购买商铺,房价款由甲方、乙方、丙方及丁方四方实际共同支付。丁方以自己的名义与签订《商品房买卖合同》,并负责办理登记在丁方名义下的房屋产权证等相关手续。
2、委托代购商品房的基本情况:
2.1代购商铺位于;
2.2代购商铺面积约为m,最终建筑面积以产权登记面积为准;
2.3代购商铺的单价为人民币元/平方米,总价款为人民币元(¥)。
二、商品房价款的支付方式:
1、甲、乙、丙、丁四方确认:本协议签订之日,丁方以自己的名义向银行申请按揭贷款,签订《借款合同》。按揭贷款人民币元,用于一次性支付代购商品房的购房款;
2、按揭的本金及利息由甲方、乙方、丙方及丁方按照上述《借款合同》的约定,负责偿还。甲方、乙方、丙方及丁方承担的房价款受国家政策或银行利率调整等因素影响,导致甲方、乙方、丙方及丁方需增加或减少支付按揭贷款的本金及利息,与丁方无关。
三、甲方、乙方、丙方的权利义务:
1、甲方、乙方、丙方有权在一年后随时要求丁方将该代购商铺的房屋产权证等一切相关证明变更到甲方、乙方、丙方名下(按各自比例分配),从而享有实际购房者的全部权利;
2、甲方、乙方、丙方及丁方应按照《借款合同》的约定按期向银行支付按揭贷款本金及利息。
四、丁方的权利义务:
1、丁方应保证按照本协议第一条确认的内容与签订《商品房买卖合同》;
2、丁方应在本协议签订之日,及时向银行申请与购房款数额相等的按揭贷款,用于一次性支付购房款;
3、丁方应保证在甲方、乙方、丙方完成变更代购商铺房产权证等相关证明之前,在该房屋上没有任何包括但不限于抵押权等他项权利存在;
4、丁方在甲方、乙方、丙方行使权利,要求变更登记代购商品房产权证时,应积极予以协助和配合。在完成变更登记后,该房屋的一切权利即归甲方、乙方、丙方及丁方共同按各自比例所有,丁方不得以任何理由独自享有。
五、违约责任:
1、因甲方、乙方、丙方或丁方任何一方或多方原因,导致本协议无法履行,未违约的一方或多方有权要求有违约的一方或多方支付违约金人民币壹拾万元。
2、因甲方、乙方、丙方及丁方中的一方或多方的原因,未按照《借款合同》约定偿还银行按揭贷款本金及利息,其他方有权按本协议重新分配所占比例。
3、因丁方原因,导致《商品房买卖合同》无法签订,甲方、乙方、丙方有权要求丁方向甲方、乙方、丙方支付违约金人民币元。
4、在签订《商品房买卖合同》后,因丁方原因,导致本协议无法履行或可能无法履行时,甲方、乙方、丙方有权立即要求丁方将代购商品房的房屋产权证变更到甲方、乙方、丙方名下,丁方应予以配合。并由丁方承担由此造成的一切损失。
六、本协议的的有效期:
1、本协议自双方签字确认之日起生效;
2、本协议在下列情况下失效:
2.1代购商品房的房屋产权证等相关证明变更到甲方、乙方、丙方及丁方各自名下。
2.2丁方在本协议签订生效之日后日内仍无法签订正式《商品房买卖合同》。
七、其他
1、本商铺在未办理产权分割前,所产生的收益和费用由四方共同按比例享有和承担;
2、本商铺在未办理产权分割时,按照抽签的形式决定该商铺内的分割位置,按商铺进深进行分割。
3、本协议未尽事宜,可由四方协商签订补充协议,该补充协议与本协议具有同等法律效力。
4、本协议产生争议的,四方应友好协商解决;协商不成的,由合同签订地法院管辖。
5、本协议壹式肆份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方
(签字或盖章):
年
丙方
(签字或盖章):
年
篇5:四方合伙协议
甲方:
身份证号码:
电话:
乙方:
身份证号码:
电话:
丙方:
身份证号码:
电话:
丁方:
身份证号码:
电话:
为了规范合伙人的行为,保护合伙人及其合伙的合法利益,根据有关法律、法规规定,甲、乙、丙、丁各方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则,签订本协议。
第一条 合伙宗旨
甲、乙、丙、丁四方本着互利互惠、共同劳动、共同经营、共同发展的原则,共同出资经营朝天门连锁火锅店(以下简称“火锅店”)。第二条 合伙期限
合伙期限为 _____ 年,自_____年____月____日起,至_____年
____月____日止。第三条 出资方式
1.甲方以现金方式出资________,占出资额的四分之一;
2.乙方以现金方式出资________,占出资额的四分之一; 3.丙方以现金方式出资________,占出资额的四分之一; 4.丁方以现金方式出资________,占出资额的四分之一。
本合伙出资共计人民币_____
。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
合伙期间,合伙人的出资和所有以合伙经营的火锅店取得的收益均为合伙人的共有财产,其合法权益受法律保护。
第四条 出资期限
各合伙人的出资应于_____年____月___日前足额统一存入下列指定账户:开户行:___
____账号:___
____。
逾期不存或未足额存入的出资人,其在补足出资之前,不享有出资人的权利,且逾期30日之内,须对应交未交金额数按照银行同期同类贷款利率标准向其他出资人支付利息,并赔偿由此给其他出资人造成的损失;逾期超过30日的,视为该出资人放弃合伙,其他足额出资人有权要求其退伙。第五条 合伙资金管理
全体合伙人同意指定__
___同志为四方共同委托的代理人,暂时管理四方合伙人资金。
火锅店筹备成立期间及火锅店经营期间,所有财务支出必须由四人共同监督管理,如有不明支出,或不合理支出,经四人表决。如果出现不能形成表决,或者不能召开合伙人会议等情况,则认为存在不明支出或不合理支出的合伙人,有权在书面通知其他合伙人之后10日内,向人民法院提起诉讼,追究相关人员的赔偿责任。但是,提起诉讼的合伙人不得采取任何影响火锅店正常经营活动的措施。
火锅店筹备及经营期间,单项开支在 元以上以及其他合伙人认为足以影响火锅店筹备及经营事项的决策性开支需经共同讨论一致同意后进行支配。
第六条 财务、会计
接受委托进行财务资金管理的合伙人,应当依据《中华人民共和国会计法》和财政部颁布的《企业财务通则》、《企业会计准则》的规定,建立火锅店的财产、会计制度。
接受委托进行财务资金管理的合伙人应当根据其他合伙人提出的要求,对相关财务事项进行说明。第八条 盈余分配
1.合伙各方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。
2.火锅店按合伙人出资比例分配(分担)分配当年的税后利润(亏损),3.火锅店的利益分配、亏损,如另有变动的,其具体方案由全体合伙人协商决定。第八条 债务承担
1.火锅店债务由火锅店财产偿还。
2.火锅店财产不够偿还时,由合伙人按各自出资的比例承担债务。3.火锅店的债务承担,如另有变动的,其具体方案由全体合伙人协商决定。4.由一名或者数名合伙人执行合伙企业事务的,应当依照约定向其他不参加执行事务的合伙人报告事务执行情况以及火锅店的经营状况和财务状况,其执行火锅店事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任,由全体合伙人承担。
第九条 委托执行人
由全体合伙人决定委托
同志执行合伙火锅店事务。第十条 执行人的职责
火锅店事务的执行人对全体合伙人负责,并行使下列职责: 1.对外开展业务,订立合同;
2.主持火锅店的日常生产经营、管理工作; 3.拟定火锅店利润分配或者亏损分担的具体方案; 4.制定火锅店内部管理机构的设置方案; 5.制定火锅店具体管理制度或者规章制度; 6.提出聘任火锅店的经营管理人员; 7.制定增加火锅店出资的方案;
8.每月向其他合伙人报告火锅店事务执行情况以及经营状况、财务状况; 除本协议另有约定外,对火锅店有关事项作出决议时,须经占三方之二以上出资的合伙人表决通过,任何人不允许弃权,必须表态。如有合伙人拒绝表态,则视为对有关事项的同意。第十一条 其他合伙人的权利
1.有权监督执行事务的合伙人、检查其执行合伙事务的情况; 2.为了解火锅店经营状况和财务状况,有权查阅账簿;
3.被委托执行合伙事务的合伙人不按照本协议或者全体合伙人的决定执行事务的,经其他合伙人一致表决同意则有权决定撤消该委托;
4.合伙人分别执行合伙企业事务时,其他合伙人有权对合伙人执行的事务提出异议,提出异议时,应暂停该项事务的执行。第十二条 合伙事务的决定
火锅店下列事务必须经全体合伙人一致同意: 1.处分火锅店不动产; 2.改变火锅店名称;
3.转让或者处分火锅店的知识产权和其他财产权利; 4.向火锅店登记机关申请办理变更登记手续; 5.以火锅店名义为他人提供担保;
6.聘任合伙人以外的人担任火锅店的经营管理人员; 7.新合伙人入伙及合伙人的退伙; 8.合伙人与本火锅店进行交易;
9.合伙人增加对火锅店的出资,用于扩大经营规模或弥补亏损; 10.其他依照合伙协议约定应当由全体合伙人一致决定的有关事项。第十三条 禁止行为
合伙人在合伙期间有下列情形之一时,必须禁止:
1.禁止合伙人自营或者同他人合作经营与火锅店相竞争的业务; 2.除全体合伙人同意外,禁止合伙人与火锅店进行交易; 3.禁止合伙人从事损害火锅店利益的活动。
如合伙人违反上述各条,其业务获得的利益归火锅店,造成损失按实际损失赔偿。劝阻不听者,可由其他合伙人决定除名。第十四条 可以退伙的情形
1.合伙协议约定的退伙事由出现; 2.经全体合伙人同意退伙;
3.发生合伙人难于继续参加合伙的事由;
4.其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务的情形。
第十五条 当然退伙的情形
合伙人有下列情形之一的,当然退伙: 1.被依法宣告为无民事行为能力人; 2.个人丧失偿债能力;
3.被人民法院强制执行在火锅店中的全部财产份额。第十六条 除名退伙的情形
合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人一致同意,可以决议将其除名: 1.未履行出资义务;
2.因故意或者重大过失给火锅店造成损失; 3.执行合伙事务时有不正当行为; 4.合伙协议约定的其他事由。第十七条 退伙程序
合伙人退伙时按下列顺序进行:
1.退伙需提前30日通知其他合伙人,经全体人合伙人同意退伙,并签订书面协议;
2.合伙人退伙,其它合伙人应当与该退伙人按照退伙时的火锅店财产状况进行结算,退还退伙人的财产份额;退伙人对其退伙前已发生的火锅店亏损或债务按出资比例承担责任;
3.退伙人有未了结的合伙事务的,待了结后进行结算;
4.退伙人不论何种方式出资,均按火锅店的实际情况,由全体合伙人决定退还货币或实物;
5.退伙人对其退伙前已发生的合伙企业债务,与其他合伙人承担连带责任。
第十八条 合伙关系的解散
合伙有下列情况之一时,给予解散: 1.合伙期届满,合伙人不愿继续经营的; 2.合伙协议约定的解散事项出现; 3.全体合伙人决定解散; 4.合伙人已不具备法定人数; 5.合伙目的已经实现或无法实现; 6.被依法吊销营业执照;
7.出现法律、行政法规规定的火锅店解散的其他原因。第十九条 清算的顺序
1.清算由全体合伙人担任,并确定一名清算负责人; 2.合伙清算时,应通知和公告债权人;
3.清理合伙财产,分别编制资产负债表和财产清单; 4.处理与清算有关的火锅店未了结的事务;
5.清算后的盈余,在支付清算费用和共益债务后,按员工工资(包括医疗、伤残补助和抚恤金等费用)、税款、普通债权的顺序清偿,如仍有剩余,按照出资比例返回出资;
6.清算后如亏损或火锅店无能力偿还债务,不论合伙人出资多少,先以火锅店共有财产偿还,火锅店财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担;
7.清算结束后,应当编制清算报告。经全体合伙人签名、盖章或按手印后,在15日内向企业登记机关报送清算报告,办理火锅店注销登记。第二十条 违约责任
1.合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的,如果其他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人,可按转让人退伙处理,转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。
2.合伙人私自以其在火锅店中的财产份额出质的,其行为无效。其他合伙人可按其退伙处理;由此给其他合伙人造成损失的,承担赔偿责任。
3.合伙人严重违反本协议或因重大过失或违反本合伙协议而导致火锅店解散的,应当对其他合伙人承担赔偿责任。
4.合伙人违反本协议关于禁止行为规定的,应按合伙实际损失赔偿,劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
5.合伙人违反本协议约定,除赔偿其他合伙人损失外,还应当向其他合伙人每人支付违约金
。第二十一条 声明和保证
本协议签署各方作出如下声明和保证:
1.合伙人各方均为具有独立民事行为能力的自然人,并拥有合法的权利或授权签订本协议。
2.合伙人各方投入火锅店的资金,均为各合伙人所拥有的合法财产。3.合伙人各方提交的文件、资料等均是真实、准确和有效的。第二十二条 保密
协议各方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于其他方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,其他方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或各方另有约定的除外。第二十三条 通知
1.根据本协议需要一方向另一方发出的全部通知以及各方的文件往来及与本协议有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用书信、传真、电报、当面送交等方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起 十五日内,以书面形式通知其他方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。第二十四条 协议的变更
本协议履行期间,发生特殊情况时,甲、乙、丙、丁任何一方需变更本协议的,要求变更一方应及时书面通知其他方,征得他方同意后,各方在规定的时限内(书面通知发出三十天内)签订书面变更协议,该协议将成为本协议不可分割的部分。未经各方签署书面文件,任何一方无权变更本本协议,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。第二十五条 不可抗力
1.如果本协议任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本协议下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后___日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及协议不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3.不可抗力事件发生时,各方应立即通过友好协商决定如何执行本协议。不可抗力事件或其影响终止或消除后,各方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使协议任何一方丧失继续履行协议的能力,则各方可协商解除协议或暂时延迟协议的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
4.本协议所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本协议签订日之后出现的,使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、**、罢工,政府行为或法律规定等。第二十六条 协议的解释
本协议未尽事宜或条款内容不明确,协议各方当事人可以根据本协议的原则、目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。第二十七条 补充与附件
本协议未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙丙丁各方可以达成书面补充协议。本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。第二十八条 协议的效力
1.本协议自各方签字并加盖手印之日起生效。
2.本协议一式四份,甲方、乙方、丙方、丁方各执一份,均具有同等法律效力。
甲方(手印):
乙方(手印):
______年____月____日
_______ 年____月____日
丙方(手印):
______年____月____日
丁方(手印):