第一篇:建筑劳务分包合同1
建筑工程劳务分包合同(水电安装修改稿)2016.1.16
金岛国际一期(A地块) 水电安装工程劳务分包施工合同
项目部 乙方:___________身份证号码:____________ __________ 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,就乙方承包金岛国际一期(A地块)项目水电安装劳务分包工程事项协商一致,订立本合同,以资共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程规模:
承包方式:
1、包清工,包小型辅材,包施工机具,包质量、包安全、包工期、包文明施工。
2、按甲方提供的施工图纸、图纸会审、设计变更等设计文件,按水电安装的相关规范进行施工。
3、负责工程上所有的小型附材:包括但不限于PVC专用供、排水粘接胶水,电焊条、铁丝、扎丝、膨胀螺丝、螺丝、自攻钉、水泥钉、油漆、氧气、乙炔、切割片、锯片、电工胶布、封口胶、泡沫板及所有的工具耗材。
4、负责配合工程施工质量及检验批验收资料、隐蔽工程资料、安装资料及测试资料、编写施工日记,配合甲方资料员整理竣工资料,参与并配合甲方竣工、验收。
5、本工程采用综合单价包干的形式,综合单价包括水电安装清包工施工全部单方造价以及完成工程项目所需的所有辅助工作内容和小型辅材。
<二> 工程范围:
1、本项目按毛坯房交楼标准,包括全部室内给排水和电气安装工程;包括电视电讯、智能化、消防等弱电系统的管道、洞口的预埋、预留;包括空调系
统的供水、排水系统;包括餐饮方面的油污排放处理系统;包括井水利用管道系统;包括泳池水的供水配水系统;包括太阳能热水系统的室内管道安装,包括景观、绿化养护用水系统。
2、不包括项目:高低压供配电系统,防雷避雷带网,弱电系统安装,消防工程安装、太阳能设备安装。
3、工程由乙方独立完成,乙方不得转包给任何第三方。 <三> 承包内容:主要工程内容包括但不限于以下内容:
1、电气工程:楼内电气线管预埋、公共部分照明及阳台灯安装、低压柜出线、线槽安装、母线槽安装、电缆敷设、配电箱、柜安装、楼板补洞、各系统调式等整个施工图纸、工程联系单、技术核定单及设计变更上的内容施工完成。
强电公共部分按设计图施工完(电缆、母线槽安装至配电房), 套内强电安装至开关箱,
套内强电只负责预埋高位插座线管及照明线管预埋(保证线管畅通),阳台灯安装及每套内亮一盏灯含穿线。
2、弱电工程:线管预埋、留洞、(含电梯开关盒)接线箱、盒安装、井内管、槽、箱安装,楼板补洞,整个施工图纸、工程联系单、技术核定单及设计变更上的内容施工完成。
弱电公共部分负责配管及线槽安装,
套内弱电安装至弱电箱,套内弱电线管不预埋。(保证前端线管畅通)。
3、给排水工程:地下室凿管洞、挖管沟、预留穿墙、梁、楼板套管,各系统管道系统安装,楼板补洞,系统设备安装,用户水表安装,通水试验及水压试验,(排水管至室外第一个井、供水管至室外水表)各系统调试等整个施工图纸、工程联系单、技术核定单及设计变更上的内容施工完成。
给水立管按设计图施工完, 套内支管安装至厨房或卫生间, 排水及空调排水管道按设计图施工完, 雨水管按设计图施工完,
室内给水至厨房或卫间,雨水管、排水管至室外第一井。
4、负责工程施工所需材料进场参与验收、搬运入库、堆放。
5、甲方有权对乙方的承包施工范围进行解释,同时有权对乙方的施工内容进行增减。
三、合同文件
双方共同遵守甲方与业主( )的相关合同与协议,执行的合同文件及
其解释顺序为:
1、本分包协议。
2、工程进行中的补充协议。
4、甲方的各项管理规定及各种补充协议。
5、施工图纸、施工规范、质量验收规范等。
6、 施工组织设计等现场技术、安全、文明施工文件。
7、水电作业指导书。
8、交房标准(按毛坯房交房标准)
四、合同价款: <1> 合同价款:
1、综合单价27.00元/㎡
2、合同总价:人民币壹佰贰拾伍万元(¥1250000.00元)
3、总价结算按房管部门出具的《房产面积测算报告书》的建筑面积乘以综合单价。
<2> 本包干价中已含乙方管理费、人员工资、办公费、交通费、电费、机械费、工具费、保险费、医疗费、劳保费、夜餐费、暂住证、劳务证、上岗证、工作服等费用。
五、费用支付方式
1、主体结构到8层支付合同总款8%,结构封顶支付合同总款12%。
2、砌体工程施工完,付合同总款10%。
3、管道设备安装完、付合同总款20%。
4、灯具安装完,付合同总款25%。
5、工程竣工验收合格后,按结算总款付至95%,余款5%在壹年保修期内付清。
6、乙方在申请甲方支付的每一期工程款项前三日内,必须开具收据和列支由工人签名的工资明细表给甲方,甲方凭收据和列支的工资明细付款。
7、乙方负责办理该工程所需劳动指标,承担承包范围内所有施工人员的劳保福利、各项保险以及作为包工方应缴交的所有费用和税收等。
六、工期
1、合同工期:以甲方的计划要求为准。
2、乙方必须严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。
3、如果因乙方管理组织不力等原因延误甲方工期,乙方承担违约责任并赔
偿因工期延误给甲方带来的一切损失。
4、乙方如果一再延误工期,甲方有权另行安排施工人员协助乙方施工,所发生的一切费用均由乙方承担,并给予乙方等额的相应罚款。
七、质量要求
1、接受甲方现场有关人员、业主现场代表、监理工程师及海口市工程质量监督站等有关人员的指导、监督,并执行其下发的有关质量文件和规定;
2、所有水电安装工程必须严格按施工规范、施工组织设计、作业指导书及技术交底进行操作;
3、乙方承包的分项工程,要求达到国家验收规范合格标准。
4、因乙方施工质量未达到要求,甲方有权责令乙方停工,情节严重的甲方有权解除合同,并视乙方违约。
5、双方对工程质量有争议的,由双方共同确认的工程质量检测机构鉴定。所需费用及因此造成的损失,由责任方承担;双方都有责任的,由双方根据其责任分别承担。
八、材料要求
1、乙方必须严格按照施工图纸、施工预算领用施工材料,合理使用,节约材料,杜绝浪费,做到长料不得短用,大料不得小用,好料不得滥用,优材不得劣用。
2、严禁大材小用、长材短用,现场施工完成后应做到工完场清。否则,按处罚条例进行处罚。
3、乙方根据每天进度情况领用材料,乙方必须保管好领用的材料,每天下班前必须将当天剩余材料交回仓库。如果发生丢失,乙方承担赔偿责任。
九、形象要求
乙方承包范围内工程必须做到文明施工,当天工作必须做到工完场清,保持施工现场干净、整洁,加工场和楼层材料、机械、配件等严格按甲方要求码放整齐,加工场和楼层管材废料及时做好清理并按甲方要求使用或堆放,若乙方未按甲方要求做到当天工完场清,则甲方有权安排其他人员进行清理,费用由乙方承担(按实际用工量的双倍计算);配合甲方做好CI形象设计,不得损害甲方的企业形象,否则甲方有权对乙方进行处罚。
十、双方责任 <一> 甲方责任:
1、负责编写施工组织设计(包括施工方案、质量保证方案等)、作业指导书、技术交底、安全交底、进度计划等文件;
2、对乙方的质量、进度、安全及文明施工进行组织指导、监督和检查;协调施工过程中与其他分包班组之间的工作配合及矛盾纠纷;
3、统一安排乙方施工、生活用水、用电,提供乙方生活住宿、生活设施(公共卫生间、淋浴间、食堂),如乙方使用电饭煲、空调,电费乙方承担(电费1.20元/度);
4、安全设施由甲方负责,乙方配合进行保护、维护,安全帽(15元/顶)、安全带等安全防护器具由甲方统一购置,费用由乙方承担;乙方工作人员需配带胸卡一个,工作服每人两件(合计60元/件),费用由乙方承担。
5、按合同约定按时支付工程款。
6、负责安排专人清理生活区垃圾,费用由乙方每月摊销100元。
7、工人宿舍区严禁使用工地材料做作饭柴火,甲方不负责向乙方提供柴火,乙方生活区柴火自行到外购买。除非该废料经甲方处理认为已经无法在工程上使用,并且经过甲方同意后方可。
<二> 乙方责任:
1、严格按照甲方要求的时间组织人员、设备和小型材料进场施工;服从甲方的现场管理制度及各项管理要求;乙方承包者必须在施工现场全面负责,有事离开工地要经过甲方项目经理同意:不得将所承包的工程进行转包;若出现转包现象,甲方有权勒令乙方退场;
2、乙方必须设一名专业技术管理人员,负责对该工程施工的质量、进度、安全、材料使用、工序搭接、操作技术等,向队员进行交底、检查、监督、调度等管理工作,技术管理人员必须尽职尽责,有事离开工地,应经甲方主管工长同意。按时参加生产碰头会和每周的生产调度会,如未经请假缺席,如未经请假缺席,每次处罚200元;
3、队组要有完善的管理体制,需设有组长、考勤员、质安员、材料员等,保证基本劳动力人数满足施工质量、进度和安全文明施工;
4、严格按照金岛国际水电安装作业指导书和水电技术交底进行施工,若乙方未按水电安装作业指导书和水电安装术交底进行施工,甲方有权对乙方进行处罚;若在施工过程中乙方对水电安装提出更好的建议,必须征得甲方同意方可施工,否则视为乙方违规施工。
5、乙方必须严格控制材料使用,做好配料下料,不得长料短用,大材小用。
6、乙方在施工中必须满足甲方关于CI工作要求;
7、严格按规范和甲方的进度计划要求精心施工,按期、保质、保量完成被协议规定的工程内容,并修补其中缺陷;严格遵守操作规程,虚心接受甲方现
场技术人员的监督、积极配合、共同完成施工任务;由于乙方原因导致任何质量问题或其他施工问题,均应由乙方承担全部责任,并赔偿由此造成的一切损失;按甲方通知的时间和人员配备要求准时进场;若有意不服从甲方现场指导者,甲方有权责令其退场。
8、乙方必须严格遵守安全生产规定,严禁违章、冒险作业、否则发生的安全事故由乙方全部承担。
9、对业主、甲方组织的工程质量检查、材料检查及安全文明施工检查,乙方应积极配合、提供便利条件及所需资料;
10、乙方必须严格遵守工地、政府的各项规章制度,遵纪守法,否则后果由乙方承担一切责任;
11、负责施工区域的垃圾清理,做到工完场清,如不及时清理甲方叫人清理人工费按300元/天。
12、禁止在施工现场随意拆、搭、锯各种临用设施,否则甲方有权对乙方进行处罚;乙方未按照安全操作规程、甲方提供的安全隐患通知单、安全用电技术交底等资料进行施工,造成施工人员及第三方人员伤亡,由乙方负责;
13、负责自有资源、设备等所有财产的保管;
14、对楼层材料、及乙方施工产生的垃圾应及时清理并按甲方要求堆放;
15、乙方安排的特殊工种人员必须持有上岗证,且定岗定位,对自有设备应进行定时维护。预防并消除各种机械故障;不得擅自乱开其它施工机械;
16、乙方自行办理乙方人员现场意外伤害险等险种;对因自身原因引起的安全责任负全责;
17、不得随意毁坏甲方提供的临时住宿处设施,并不得将甲方任何财产带出工地,乙方人员对所使用的住宿生活设施负责维护,若在使用过程中人为毁坏,甲方按原价1-2倍对乙方进行经济处罚;
18、执行班前教育制度,并做好记录报甲方备案;
19、负责成品保护,不得损坏自己及其它分包班组的成品,否则甲方有权对乙方进行处罚;
20、乙方必须做好生活区的环境卫生,保证住房整洁干净,严禁损坏甲方提供的生活住房设施,否则按照原价1-2倍赔偿;不得在甲方提供现场临时设施内乱拉乱接电线,接用电热水器、电炒锅(炉)、电炉、空调,需经甲方项目负责人同意;
21、甲乙双方的管理人员在现场必须做到团结协作,出现问题友好协商解决,乙方人员与其他队组人员必须团结友好,创造和谐生产、生活环境;
22、如乙方不能大达到本劳务合同的要求,甲方有权终止本合同,并清退乙方,更换队伍,同时乙方还须赔偿甲方相应的损失。
十一 、违约和索赔
1、本工程如因业主违约货由于其他单位的原因造成乙方在生产、安全、工期、质量、成品保护等方面的损失,乙方与甲方应共同向业主索赔。
2、如因乙方的原因造成的一切损失,乙方应按合同有关条款进行赔偿,并及时修复,还应承担由此造成的误工或返工损失;如果因为乙方的原因造成业主对甲方的罚款,将全部由乙方承担。
3、由于甲方单方面指挥、协调不当造成是损失,应由甲方负责;
4、金岛国际A区一期水电安装工程作业指导作为协议的附件,具有同等的法律效力。乙方必须严格按照规范作业指导书进行施工,若甲方在乙方的施工过程中发现乙方未按规范作业指导书进行施工,每发现一次,甲方有权对乙方的每个违规工艺处以1000元/次罚款
十二、工程签证
原则上本工程不存在工程签证。
a、因甲方指挥或安排不当等原因造成乙方施工错误,甲方可考虑给乙方适当的工程签证。
b、乙方在施工某部位时,因设计变更等原因造成乙方在同一部位重复施工造成用10个以上的甲方可考虑给乙方适当的工程签证。
c、因工程需要,甲方安排乙方施工临时设施或零星构(部)件时,甲方对乙方可给予适当工程签证。
d、签证人工单价:大工200元/工日,小工120元/工日。 十
三、安全生产和文明施工
1、乙方应按国家有关标准组织安全生产,并对现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负全部责任。
2、乙方按甲方现场文明施工标准及规定进行文明施工、材料堆放。
3、乙方必须严格遵守海口市政府的相关法律、法规及条例。任何因乙方违反上述条例造成的案件、事故、事件等受到的经济责任及法律责任均由乙方承担。
4、乙方的所有工人必须同时具备市劳动局核发的外来人员就业证及公安局下属驻派出所办理的暂住证并全部上报复印件至甲方备案。凡因为乙方工人上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等造成的经济责任及法律责任均由乙方承担,因此造成的甲方经济损失由乙方承担;乙方必须对所有进场人员
办理好各种保险手续并报甲方备案。
5、做好计划生育工作,不允许携带家属、小孩和闲散妇女进入施工现场,由此而发生的由政府处罚、安全事故等均由乙方自负;乙方要做好工人的教育工作,杜绝大家斗殴和违法犯罪发生。
6、乙方必须遵守国家安全法规进行操作,并遵守甲方制定的所有制度、规定等;如因违反国家安全法规所造成的安全事故事件等造成的经济责任及法律责任均由乙方承担。
7、乙方必须严格遵守国家相关安全操作及施工规范以及甲方现场有关安全生产、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定,如违反规定,由此造成的一切责任及损失均由乙方负责;若违反下列规定者按情节轻重进行处罚:
8、进现场不戴安全帽者,工人每次罚款50元,管理人员每次罚款100元;
10、穿拖鞋、高跟鞋、裙子进入现场作业者,工人每人每次罚款50元,管理人员每次罚款100元;
11、施工现场不得大小便,否则小便每人每次罚款50元,大便每人每次罚款500元;
12、不得擅自拆除安全防护设施,否则责令要求恢复好,并给予500-2000元处罚;
13、对打架斗殴者,除责任人赔偿医疗费、生活费、误工费及担负相应刑事责任外,甲方还对相关责任人处以500-5000元罚款。
14、消防安全保卫
a、乙方必须严格遵守国家的有关法律、法规及建设部、市政府、市建委颁布的有关治安、消防、交通安全管理规定。乙方应严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受甲方的安全检查;对甲方所签发的隐患整改通知,乙方在甲方指定的期限内立即整改完毕,并上报甲方整改结果通知甲方进行验收;逾期不改或整改不符合的甲方要求时,甲方有权对乙方进行经济处罚。
b、凡由乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人造成的案件、火灾、身体疾病、交通事故(含施工现场内外)等灾害事故或乙方施工人员违反国家安全施工规范导致的事故,其事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担,因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿,甲方有权对其进行经济处罚。
15、本着“谁施工,谁负责安全”的原则,坚决杜绝发生安全事故,否则其安全责任和后果由乙方自负,承担因此产生的一切经济责任及法律责任。
16、乙方安全生产责任人为 (电话: ) 十
四、工程保修:
1、本工程保修期为一年,在一年内如发现质量问题,应随叫随到,24小时跟踪服务。
2、保修期内,因乙方施工质量和非甲方责任引起的问题,由乙方负责免费维修及更换。若乙方在接到甲方维修通知之日起24小时内不安排维修,甲方有权另找其他专业单位维修,由此而产生的相关维修费用,由甲方在保修金内予以扣除,不足部分甲方有权向乙方追偿。
3、保修期内,因工程质量问题发生安全事故和损害赔偿,造成甲方或第三方损失的,由乙方自行承担赔偿责任,与甲方无关,甲方因此而承担赔偿责任的,甲方有权向乙方追偿。
十五、特别约定
1、依照《中华人民共和国合同法》,经双方协商一致签订本合同并严格执行本合同的所有条款。
2、乙方承诺自愿签订了本合同,合同所涉及的单价、进度、安全、质量、风险及其他责任,乙方已清楚了解,并保证承担由于本合同施工问题所导致的所有损失(包括但不限于工期罚款、返工费用、安全费用、市场价格变化、工人索偿等等)。
3、乙方承诺在保证质量、安全的前提下,节约用料、杜绝浪费。如果在施工中出现浪费材料的情况,乙方同意按浪费的材料价值的二倍赔偿给甲方。
4、为了保证施工质量与安全,乙方必须为本项目配备齐全水电工程师、安全员、质量员、施工员等,并在签订本合同时将人员名单及相关资料提交给甲方登记。乙方配备的上述相关人员必须在施工现场办公。施工期间的周日和法定假日除外,但凡施工现场有人在施工作业,上述相关人员必须在施工现场,履行各自的职责。否则,视乙方为严重违约并承担相应的违约责任,每发现一次给予乙方5000元罚款。乙方如需更换上述配备人员的,必须提前7天书面通知甲方,经甲方书面同意后方可更换。
5、不论何因,乙方不得拖欠其工人的工资福利等费用。如发现乙方工人因劳资问题而停工,到施工现场或甲方或业主单位闹事的,每发现一次,扣款100000.00元;发现三次以上(含三次)的,甲方有权单方解除本合同,乙方应于接到甲方退场通知之日起7天内无条件移交所有相关资料原件后退场,工程
经验收合格后甲方按乙方已完成合格工程量的70%与乙方结算,待乙方退场后30日内付清;乙方逾期退场的,按每天10000.00元支付违约金给甲方。
6、不论何因,乙方拖欠其工人工资福利的,乙方工人因劳资问题而停工到施工现场或甲方或业主单位处闹事的,甲方有权先行垫付后再从乙方工程款中扣回,乙方按甲方垫付金额的 50% 支付违约金给甲方,违约金从乙方当期工程款中直接扣除。
十六、其它事项
1、在合同有效期内,如一方提出修改或补充合同内容,双方应协商一致后,签署书面补充合同,作为本合同不可分割的部分,具有同等法律效力。
2、未尽事宜或本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时提交工程所在地人民法院裁决。
3、本合同经双方代表签字盖章后生效。本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效力。合同执行完毕后自动失效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
代表: 代表:
开户行:
账号:
签订地点: 签订时间: 年 月 日
第二篇:建筑劳务分包合同
甲方:
乙方:
甲方应工程施工需要,现将土建工程中的模板分项工程分包给乙方施工,按照《中华人民共和国合同法,劳动法》和《建筑安装工程合同条例》的规定,结合本工程的具体情况,为明确双方责任,经甲乙双方友好协商达成共识,特制订立如下协议,以便共同遵守执行。 一:工程名称:
二:工程地址:
三:工程内容:完成设计施工图及设计变更的全部工作内容,包括:
1. 本工程全部模板分项工程,从放线挖土,回土后压实到甲方和业主签定大合同中所有的模板及支架工程量,如果图纸变更工作量正负不超过总价5%不作调价,变更超过总价5%按现行定额工资结算所增减的工程量。
2. 所有工人宿舍,临设,道路、硬化散水坡,围墙,场地硬化等木工工作量均包括在施工费中,不计任何点工。
3. 到场的材料必须堆放整齐,机械用具必须保持清洁干净,要注意防火。
4. 施工工程中必须节约额材料,做到落手清,每天完工后必须做到现场整洁,机械干净。保证现场达到文明标化工地的标准,如果现场任何达不到标化标准,由甲方派人清理,其清理所发生的费用均从乙方工程款中扣除。
5. 施工期间分派2名技工配合施工放线。
6. 甲方指令的其他工作。
四:承包形式:按图纸模板接触面积每平方米计算。一次性包干价为人民币(元)
包干费均包含以下内容:
1. 施工中的全部施工用具,人工费(施工中不存在任何点工)等。
2. 所有的木工的施工机械(机械性能必须良好)及电动工具、小型用具等木工用的所有器具,包括铁丝、铁钉等。
3. 班组内部的工程质量,施工,技术和安全管理费。
4. 施工期间职工的劳保福利费用和乙方人员的自行投保费用。
5. 施工期间的安全文明施工和加班赶进度的补贴所发生的额外费用,其中安全费和文明费5%。
6. 职工生活费,借居费及往返的车旅费。
7. 必须做好本职的人身意外保险费(每人60元---------150元)。
五:甲方责任和义务:
1. 提供建筑设计施工图,对工程质量,施工,技术,进度和安全的全过程控制管理,组织施工班组长熟悉施工图纸并进行现场的施工技术和安全事项的技术交底。
2. 提供垂直运输机械塔吊,二级电箱供到底层房角(其它所有用具均由乙方自理)。
3. 提交乙方施工场所。
4. 提供乙方食宿场所。
六:乙方责任和义务:
1.服从业主,监理,甲方人员的现场管理和施工统配及协调工作。
2:认真执行施工规范和业主,建立指令及本公司的所有规章制度。
3:根据设计要求进行精心施工,确保木工的模板分项验收100%合格。
4:木工的主材用料计划必须提前二天以书面形式上报进料计划,确保施工顺利。 5:服从业主,监理,甲方的工期要求。
6:做好与钢筋工,瓦工班组的沟通和配合,从模板下料、制作到安装,都必须达到规
范要求。
7:负责自身班组所有职工的劳动分配。
8:负责自身班组的生活费,预付款,食堂炊事费用,统一食堂。
七、施工质量要求:
按设计要求和甲方技术交底要求施工,执行《现行建筑施工规范》和《建筑施工质量验收规范》保证主体结构达到优质结构,确保竣工验收一次性合格。
每套工序必须做好检查验收方可进行下道工序施工。
施工过程中如发生不符合规范要求的或不合格的,必须立即返工重做,所发生的返工费用均由造成人承担。
八、工期要求:
本协议生效后,立即根据甲方要求,组织人员进场,布置施工场地。
全部模板分项工程必须达到总工程进度计划要求并与瓦工、钢筋工紧密衔接不得脱节。 如达不到工期控制要求,除按建设单位和监理单位处罚外,甲方另按1000元/日历天罚款。
九、工程付款:
一层结构完成预付生活费10000元,春节前预付已做工程量人工费的70%,总结算款在土建工程竣工验收合格后二个月内全部付清。
十、安全和文明施工:
所有进场人员必须服从业主、总承包方及监理人员的统一指挥;
进入施工现场正确佩戴安全帽,2米以上高空作业必须按规范要求系好安全带,施工期间班组内发生的一切安全费用均由乙方支出,甲方不承担任何费用。
施工区域,严禁吵架闹事现象发生,发生一次打架斗殴处罚每人次200元。
住宿区禁止明火和自搞小食堂;宿舍不乱丢烟头,每天要有专人清扫,注意整洁、卫生。 十
一、其他:
1、 施工人员进出场费用均由乙方自负,甲方不支付任何费用;所有施工人员进出工地必须
经甲方登记。
2、 如因乙方班组(或职工)不服从业主、甲方人员现场管理或工程质量达不到设计要求或
施工进度满足不了合同和业主要求,甲方有权随时终止本合同,清退乙方出场,已施工的工作内容均按70%结算。
3、 如乙方未按要求达到安全和文明施工要求,甲方有权扣除安全和文明费5%。
4、 爱护公物,未经同意,非本工种的工具、电具和其他用品不得随意拿用或带出现场,已
经发现以原值的10倍罚款。
5、甲方现场代表为:同志,乙方现场代表:同志
6、签订合同前,乙方必须向甲方交付履约保证金(履约保证金包括:质保金、进度保证金、安全保证金) 拾万元整 。如乙方在施工过程中有违章作业或未达到业主、监理及甲方要求的所罚款项将从履约保证金中扣除,待工程竣工验收交付后一个月内,甲方无息返还乙方剩余的履约保证金。
本合同必须共同严肃履行,未尽事宜双方协商解决,本合同一式两份,双方各执一份,有效期至工程结清为止。
甲方代表:联系电话:
乙方代表:联系电话:
第三篇:建筑劳务分包合同
建筑劳务分包合同(木工工程)
发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)
为保证双方合法权益,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协调一致,订立本合同。
一、 施工内容:
1、工程名称:
2、工程内容:模板工程
二、 承包方式:
1、承包人工费按平米包干,每平方米建筑面积元。
2、乙方自备工具、材料有:电锯、电刨子、铅丝、铁钉、水平尺、安全帽
等各种小材料。
3、承包内容:
乙方所承担图纸范围内的所有木工工程,,待工程完工时,负责把钉子起完,木材放整齐。
4、管理内容:
1)遵守公司的各项规章制度,服从领导、听从指挥。
2)无论任何班组如有工人偷、盗工地材料,罚款及后果由承包人承担。
3)承包队所承包工程实行全过程管理,即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。
三、 合同工期:
自年月日开工
至年月日竣工
四、 质量标准:合格
1)、严格按设计要求施工,必须满足规范规定。
2)、对工程质量超出允许偏差,甲方对乙方严格处罚。
3)、造成严重后果的,发生的一切经济损失由乙方负责。
五、 安全标准:安全无事故施工
1、严格执行安全操作规程,不违章作业。班长做好班前安全交底,做到“三
不伤害”,杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工,发生伤亡乙方自负。
2、严格执行公司安全生产有关各项条例。
六、 材料管理:
1、执行材料消耗定额。
2、限额领料,乙方必须指派专人领料。
3、超出限额消耗材料,用料不合理,材料丢失浪费造成的经济损失由乙方
承担,甲方按原价从乙方承包费中扣取。
七、 现场管理:
1、施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用,
加倍从乙方承包费中扣取。
2、甲方负责乙方所有的材料运到现场,乙方负责卸车并入库,堆放整齐,
文明施工。
八、 付款方式:
施工期间按每层完成进度付款。每层验收达到质量标准,其材料消耗、工期、
安全各项均达到要求标准后,付每层造价的80%,主体完成后付总造价的
90%,余下 10 %在工程竣工后一次性结清。
九、 违约责任:
1、对中途不干造成的一切损失由乙方承担。已发生的人工费甲方概不负责。
2、竣工验收后,如乙方达不到验收标准,扣罚承包费用的10%。
3、对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失,由造成者(乙方)负责。乙方擅自停工、造成间接损失均按实际计算费用,全部由乙方负责。
4、乙方未按合同工期完成者,每延误一天扣罚承包费2%。
5、若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工,工期相应顺沿。
十、 本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。
十一、本合同一式两份份,甲方乙方双方各壹份,自双方签字盖章后生效。
合同终止条件:
1、乙方按甲方要求完成各项指标,甲方付清承包费后合同自然终止。
2、甲方中途辞退乙方或乙方中途不干,本合同随之终止。
甲 方:乙 方:
负责人:负责人:
年月日
第四篇:建筑领域劳务分包合同
雇用方(甲方):重庆铭昊建设有限公司
劳务方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,按照工程具体情况经双方协商一致,签订本劳务分包合同,双方共同遵照执行。
1、用工工程项目奉节烟草分公司吐祥工作站收购点工程
2、承包范围:
(1)钢筋作业劳务分包壹级:
可承担各类工程钢筋绑扎,焊接作业分包业务,但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍.
(2)砌筑作业劳务分包壹级
可承担各类工程砌筑作业(不含各类工业炉窖砌筑)分包业务,但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
(3)混凝土作业劳务分包不分等级:
可承担各类工程混凝土作业分包业务,但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
(4)脚手架作业劳务分包壹级
可承担各类工程的脚手架(不含附着升降脚手架)搭设作业分包业务,但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
(5)抹灰作业劳务分包不分等级
可承担各类工程的抹灰作业分包业务,但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
(6)焊接作业劳务分包壹级
可承担各类工程焊接作业分包业务,但单项业务合同额不超过企
业注册资本金的5倍。
(7)模板作业劳务分包壹级
可承担各类工程模板作业分包业务,但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
(8)水暖电安装作业劳务分包不分等级
可承担各类工程的水暖电安装作业分包业务,但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
(9)油漆作业劳务分包不分等级
可承担各类工程油漆作业分包业务,但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
(10)木工作业劳务分包壹级
可承担各类工程的木工作业分包业务,但单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
3、工期
按甲方编制的施工组织设计及生产计划执行。
4、劳务费用
4.1本工程项目的劳务分包费用详见附件:《劳务分包费用一览表》。其单位已综合包括了完成该作业项目所需全部劳务分包费用,单价不做任何调整。
4.2劳务分包费用计算以现场实际发生的工作量为准。
5、施工作业标准
5.1乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术资料进行施工作业。
6、甲方责任
6.1及时为乙方提供作业指导书和相关技术资料。
6.2甲方在乙方施工作业前必须对乙方按规定进行技术交底,下达该工程的安全、质量措施和工程技术标准。
7、乙方责任
7.1乙方必须严格按照甲方提供的作业指导书和相关技术资料进行施工作业。
7.2乙方必须按甲方编制的施工组织工期要求,及时组织满足劳务分包所需的劳动力,按甲方同意的形式时间施工作业。
7.3乙方必须确保进场施工作业人员的身体状况及相应的业务素质,满足相关工作的要求。施工作业人员必须稳定,调动更换时,必须经甲方同意。
7.4乙方必须树立良好的环保意识,坚持文明施工作业,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
7.5按规定办理特殊工程上岗操作手续。进场时向甲方人事部门报送名单及相关上岗证明。
8、施工作业的检查
8.1为有效控制工程质量,乙方在施工作业时接受甲方检验,对检查发现的问题,乙方根据甲方通知书,限期返工或整改。
8.2隐蔽工程的作业未经监理工程师及甲方检查签认,不得自行隐蔽而转入下道工序作业。乙方如因自身原因,发生安命脉质量事故,甲方将根据企业管理的相关规定给予乙方经济处罚。
9、安全责任
9.1在施工中,甲方应贯彻执行JGJ59-99标准及公司制订的安全生产管理办法。严禁违章指挥,有权制止施工现场的违章操作、违章作业。
9.2在施工中,乙方应遵守国家、待业安全生产法规。具有安全生产许可证,杜绝违章操作、违章作业。对施工现场的违章指挥、安全隐患,有权暂缓实施,并提出改进意见。由于甲方的疏忽,发生的安全事故并不能免除乙方的安全责任和承担相应经济损失的责任。
9.3乙方必须对施工作业人员进行专业安全教育,作业中发生人员伤亡事故,应近国家有关规定认真组织调查,乙方自理并承担相应经济损失。
10、工程材料
10.1甲方按定额消耗量,根据施工组织和进度情况,供给乙方材料,材料经双方验收签单后,乙方妥善保管,甲方派专人对材料的使用进行旁站监督。
10.2在施工中,材料实际消耗量超出定额消耗量的部分,按市
场价在乙方劳务工费中扣除(其中钢材按定额量节余以上,水泥按定额节余以上,未达到者视同超耗)。
11、劳务分包费的结算
11.1每月25日决计由甲方按设计要求组织现场质检人员、技术负责人和施工员签认完成的合格作业量。
11.2按项目预算人员核准的作业量及附表单价结算劳务分包费。
12、劳务费的结算和拨付
劳务分包费按月结算,根据本工程资金情况及时拨付。甲方根据施工任务书(代结方单)进行劳务费结算,结方单应由项目有关人员核定签认,项目经理签批后,于当月28日报送财务处审核,作为甲方拨款的依据。
13、环境和文物保护
13.1乙方在施工作业中保护施工作业现场环境,避免和减少由于施工方法不当引起的环境污染和破坏。如有违反甲方及上级下发的有关环保条例的行为,甲方按有关规定严格处罚。
13.2在施工作业中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时,乙方应采取有效防护措施,并立即通知甲方,甲方在收到通知后,应及时与建设单位及有关管理部门协商处理意见。
14、违约责任
14.1甲方按合同要求就及时拨付劳务分包费。
14.2乙方不以按合同规定的要求进行组织施工作业,并给甲方造成不良影响中,甲方有权调整乙方的施工作业任务,乙方不履行合同时,甲方有权解除合同,由此造成的经济损失由乙方承担。甲方解除合同,乙方应无条件的在24小时内让出工作临设,否则视为违约。
15、争议解决
16、合同生效与终止
16.1本合同替换在甲、乙双方签章之日起生效,工完账清后自动失效。
17、补充协议
17.1在合同执行中情况变化时,甲乙双方可以签订补充协议,补充协议与原合同具有同等的法律效力。
18、双方约定的其它事项
19、合同份数
本合同一式六份,甲方项目部一份,乙方二份;报送公司人资源
处、财务处、工程管理处三份备案。
甲方:(印章)
负责人:项目负责人:
工程管理处:
人力资源处:
年月日
乙方:(印章)法人代表: 项目负责人: 经办人: 年月日
第五篇:建筑工程劳务分包合同
发包方:
重庆华渝建筑工程公司
(简称甲方) 分包办:
重庆泽超建筑劳务公司
(简称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程安全管理条列》及相关法律法规结合本工程的实际情况,将该工程劳务分包乙方实施。为了明确双方的权利、义务及经济、质量、安全等责任,本着平等互利、公平、公开、公正的原则,双方达成以下协议:
一、工程概况
1、工程名称:四川省绵阳市博爱福利院休养楼二期
2、工程地址:绵阳市青义镇龙中村三社
3、建筑面秘:约16000m2(以实际竣工面积为准)
二、
承包内容及单价
1、±0.00以上土建工程、水、电、防雷工程综合单价360元/m2。(此单价包含人工费及施工中的所有机具设备及周辅材料)如因设计变更增加工程内容,增加部份按实结算,此单价不含税金。
2、±0.00以下工程
○
1、基础砼:18元/M3(商砼、振捣、找平)。
○
2、地粱模板:38元/M2(包括制作安装及辅助材料)。
○
3、钢筋:800元/吨、(包括制作安装及辅助材料)。
○
4、砌体:90元/M
3、(包括防潮抹灰)
3、零星用工:如因甲方需要零星用工.用工单价:杂工80元/天.技工150元/天。
4、主体内容
○
1、泥工所含工作内容:砌体、抹灰,浇筑楼地面、屋面及屋面设计涉及的泥工工作(包含屋面瓦及零星预制构件)、公共部份的粘贴、粉刷、通道墙的涂料。外墙抹灰只抹一次,底层地面10cm垫层砼。天棚不抹灰、楼层不做找平层(厨、厕地面除外),室外一米内散水。
○
2、木工所含工作内容:模扳的制作安装,(包括构造柱模板),高强止水螺杆由甲方提供。
○
3、脚手架含内、外架手架、外爬架或挑架、卸料平台、水平防护、施工通道、预留洞口及临边安全防护。
○
4、钢筋工所含工作内容:钢筋的制作安装、竖焊、对焊、搭接焊、焊割等。
○
5、水、电、防雷工作全部安装到位。(包括户内水、电、灯具的安装)
5. 本工程的装饰及后续工程在同等条件下,乙方享有优先承包权。
三、质量标准
合格工程
四、工期
工期240天,自进场之日起。若遇不可抗拒因素,工期延缓。
五、甲方职责
1、甲方负责向乙方提供施工现场及相关施工资料,给乙方创造良好的施工条件。
2、甲方负责向乙方提供现场施工用水,用电及临舍。施工用电甲方只提供至一级配电箱。现场
二、三级配电箱由乙方负责。
3、甲方根据业主要求合理制定周、月施工进度计划,组织分部工程的验收,实施安全指导及监控。
4、如因不可抗拒因素或业主、甲方原因造成停工连续三天以上(含三天),甲方支付乙方工人在停工期间的务工费及周转材料、设备机具费用。
5、甲方负责与业主、监理、设计等部门的协调工作。
六、乙方职责
1、乙方在施工过程中必须严格按照甲方制定的施工方案及建筑法律法规进行施工,不得擅自改变施工方案违规操作。
2、乙方必须严格执行甲方的管理制度及有关规定,无条件执行甲方的质量整改指令
3、乙方责任人必须抓好质量检查工作,作好质量自检、互检、自查、自纠工作,整理好各工序的技术资料
4、乙方在施工过程中因违章指挥、违规操作所造成的质量问题而引起的返工,所产生的费用及损失由乙方承担。
5、乙方必须按照合同约定按甲方项目部通知积极组织安排工人进场施工,如因乙方原因未能完成甲方项目部的合理进度计划安排,甲方项目部有权处罚乙方500元/次责任金
6、乙方在工程完工后外脚手架留给甲方20天时间做外墙漆,这个期间的费用由乙方承担,超出时间的租赁费由甲方承担。
7、乙方必须配备完整的项目管理班子,且必须交甲方备案
8、乙方在施工运程中,必须合理使用材料,严禁浪费,否则将双倍赔偿甲方损失
七、安全文明施工
1、乙方必须严格按照安全生产管理条例及相关文件进行安全管理,严格遵守国家和甲方的各项规章制度,杜绝伤亡事故,防范轻伤事故。
2、乙方必须对员工做好安全培训工作,对员工的三级培训教育必须要落实在实处,对班组要进行安全技术交底,不得违章指挥,违章作业。
3、乙方必须严格执行甲方现场安全文明施工的有关规定,做到“工完料尽场地清”,及时整理机具,垃圾,材料、成品、半成品,且必须按指定位置及时堆放整齐,保持施工现场整洁,费用由乙方承担。
4、职工宿舍必须保持整洁卫生,不得乱抛烟头及杂物,防火器材必须具备,防火标志必须上墙,厨房必须清洁卫生,做好排污防腐工作,并办理相关卫生手续
5、严禁员工饮酒后从事任何工作,严禁野蛮施工,在操作过程中上岗人员必须按照《建筑工程安全生产管理条例》执行。如有违反甲方有权处罚乙方500元/次责任金
6、在施工过程中若发生安全事故,费用在2万元人民币内由乙方负责 ,费用在2万元人民币以上由甲方在保险公司报销后,超出部份款项甲方承担80%,乙方承担20%
7、在宿舍内严禁使用大功率电器烤火取暖及做饭,每发现一次,处罚乙方500元/次、
8、乙方必须管理好下属班组,严禁工人在现场酗酒闹事及打架斗殴,每发生一次处罚5000元,且承担相应法律及经济责任。
八、付款方式
1、乙方在三栋房屋的基础工程和主体一层工作完成后甲方开始支付第一次工程款,支付标准按完成工程量的80%支付。二层以上甲方按每月进度80%向乙方支付进度款。每月25日报量,次月15日前支付进度款。
2、主体工程、室内外抹灰工程、公共粘贴及墙面涂料工程完工后,经甲方、监理初验合格后5日内甲方支付工程款的90%,余下工程款在工程验收合格后5日内甲方支付至工程款的99%,另外1%作为工程质量保证金二年期满后10日内付清。
3、工程结算以甲、乙双方现场代表签证为准,作为结算依据。建筑面积以施工图及国家相关规范计算为准,如有变更按实结算。
4. 进度款的支付额度以下列分项工程单价为依据进行中间计价:主体工程:290元/㎡
室内抹灰:25元/㎡
外墙抹灰:10元/㎡
水电防雷:25元/㎡
公共通道粘贴和涂料:10元/㎡(以上单价均按建筑面积计算)。
九、合同生效
1、甲、乙双方合同签订后,乙方须向甲方缴纳60万元(大写:陆拾万元)质量保证金,该合同即生效。
2、保证金的返还,在该工程主体结构完成三栋,10天内退30万元(大写:叁拾万元),在该工程另外三栋主体结构完成后10天内退还余下的全部保证金。(保证金在返还期内不计息)
十、违约责任
1、甲、乙双方必须按照《中华人民共和国合同法》及相关规定执行。如一方违约,必须赔偿一方10万元人民币的违约责任金。
2、甲方不能按合同要求支付乙方工程款,拖欠资金按日息2‰支付违约金。超过一个月乙方有权停工,所有损失由甲方承担。
3、乙方在施工过程中无上述原因,不得以任何借口或理由延误工期,如因此造成的不良后果,乙方承担所有的责任及产生的一切经济损失,同时甲方有权处罚乙方5000—10000元的责任金。
4. 本合同签订生效后,乙方在一个月内不能顺利进场施工,甲方须赔偿乙方10万元违约金,该合同继续生效。 十
一、其它
合同中有未尽事宜,甲、方双方协商解决。
十二、本协议一式四份,甲、方双方各执二份,签字盖章后生效。
甲
方:
乙
方:
甲方代表:
乙方代表:
电
话:
电
话:
身份证号码:
身份证号码:
签订日期:
年
月
日
相关文章:
新进员入职须知(教练)01-17
建筑工地劳务分包合同01-17
团购活动主持词开场白 团购活动主持人开场白(三篇)01-17
主持人开场白台词 主持人开场白(13篇)01-17
最新公开课开场白怎么说 公开课开场白和结束语幼儿园(3篇)01-17
建筑工程劳务分包施工合同01-17
建筑施工劳务承包合同01-17