建筑消防安装承包合同

关键词： 承包合同 消防 建筑 安装

第一篇：建筑消防安装承包合同

消防安装工程承包合同

合同号：甲6558号

建设单位：美林河畔(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国经济法》、《中华人民共和国建筑法》、《郑州市建筑管理条例》、《建设工程质量管理条例》及其它相关法规和规定的原则，结合河南郑州市美林河畔(二期)小区消防安装工程具体情况，双方达成如下协议：

第一条工程概况：

1.1工程名称：美林河畔小区(二期)消防安装工程

1.2工程地点: 美林河畔小区

1.3工程内容：消防安装工程

1.4承包范围：

消防箱及自动喷淋系统、安装、调试。以甲方签章施工图和相关工作指令为准。

1.5开工日期：开工日期以甲方书面通知为准。

1.6竣工日期：配合装修工程完工为准。

1.7总工期：以甲乙双方商定为天。

第二条工程造价及结算方式：

2.1合同价款：美林河畔小区(二期)消防安装工程合同按承包范围，暂定价为 消防箱每个元()，总个数。喷淋头每个元，总个数()。总价：

2.2 不执行本合同签订后任何调价方面的文件。

2.3 所有验收及检测费用由甲方负责。

第三条材料设备供应：

工程设备及材料由甲方采购供应。

第四条付款及结算方式：

乙方向甲方提供工程进度报表，经甲方认可后，工程进度款按已完工程价的80 %支付给乙方;验收合格后乙方报送竣工资料后7日内完成结算，结算审计完成后10日内支付到审计总款的95%;留 5% 作质保金，维保期2年满后10日内付清尾款。

第五条甲乙方驻工地代表：

5.1甲方驻工地代表及人员名单：

5.1.1监理单位委派的工程师：

姓名：职务：;

5.1.1.1发包人委托的职权：技术、质量、安全、文明施工、施工进度的全面监督管理。

5.1.1.2需要取得发包人批准才能行使的职权：停工、返工及经济有关事宜。

5.1.2发包人派驻的工程师：

姓名：职务：

5.1.2.1职权：协调监理与承包方关系，技术、质量、安全、文明施工、工程进度管理与经济有关的各项事宜。

5.2乙方驻工地代表：

技术负责人：姓名：职务：;

项目经理：姓名：职务：。

第六条工程质量及验收：

6.1乙方在施工中必须严格按施工图纸说明文件及消防工程施工验收规范施工，并确保在合同承包范围内验收合格。

6.2消防工程竣工验收由甲方主持，设计、监理、各相关施工单位参加，消防主管部门验收。

6.3在工程未办理交验手续之前，工程由乙方负责成品保护和看管，如需提前使用，乙方必须无条件配合。

第七条成品保护：

7.1本工程在施工过程中，做好文明施工，服从建设单位和监理单位对施工现场统一管理，做到工完场清。

7.2在竣工验收前的成品保护由乙方负责，竣工验收后由甲方自行负责。

第八条甲方工作：

8.1负责向乙方提供临时施工场地，指定水、电搭接点(乙方安表计量)。

8.2向乙方提供完整的施工图四套，并组织施工图纸会审及施工技术交底工作。

8.3协调乙方同其它施工单位的关系。

8.4组织工程竣工验收，确认工程施工变更或更改方案，签署工程施工变更通知书。

第九条乙方工作：

9.1严格按国家的相关法律、法规，按照现行的技术标准、施工规范和施工图施工，确保工程质量。

9.2编制符合工程实际情况的施工组织方案和安全技术措施，经建设(监理)单位审批后贯彻执行，保证工程按照合同工期完成，保证安全生产。

9.3保护好建筑物周边设施和按文明施工规定搞好施工保护，遵守现场规章制度。

9.4工场地整齐卫生的要求：施工现场布置，机械材料的放置，按甲方统一指定地点布置，不得随意堆放垃圾，做到文明施工。

9.5工程竣工验收后，向甲方提供完整的竣工资料四套，为甲方免费培训2-3名操作人员。

第十条进度计划：

10.1工程不停建缓建的条件下，以本工程整体进度为准，配合装修进度而完工。 10.2若因乙方原因影响施工进度，一切损失由乙方负责。

10.3延期开工，暂停开工，工期延误按GF-1999-0201《建设工程施工合同条件》中相应条款执行(甲方不给与任何经济补偿)。

第十一条工程质量等级：

工程质量等级要求：工程质量达到合格工程标准，不影响整体工程质量评定。 第十二条违约：

12.1 乙方必须按甲方相关指令进行施工，以确保工程质量和工程进度。

12.2由于乙方原因，工地出现民工、群众闹事的事件，或在工地以外出现针对本工程或甲方的闹事行为，由乙方负责。

12.3 若乙方未能按本合同约定按月付清当月人工费的，发生的一切后果由乙方自行负责，甲方不支付当期进度款，同时乙方应在竣工验收后十日内付清所有人工费，并提供能证明结清人工费的证据。若提供虚假证据发生的一切后果由乙方自行负责，且甲方不办理工程结算。

12.4 在本合同实施过程中，双方如有争议，以协商解决为主，协商不能解决时，双方可保留向仲裁机构申请仲裁的权利。

第十三条 工程维修：

本工程质保期为二年，自消防部门验收合格之日起二年内免费维修及保养。 第十四条合同份数：

本工程合同一式两份，经甲、乙双方法人代表签字或盖章后生效。具有同等效力。 第十五条 未尽事宜，双方代表协商解决。并按郑州市建委及市消防总队有关文件执行。

第十六条本合同结清财务手续后，合同失效。

建设单位：施工单位：

授权委托人：授权委托人：

地址：地址：

电话：电话：

第二篇：消防安装工程施工承包合同

根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》和有关建筑市场管理条例,结合本工程具体情况,为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务和经济责任，经双方协商同意签订本协议书。

第一条：双方当事人

发包人：承包人： 第二条：工程概况：

2.1工程名称：

2.2工程地点：

2.3工程内容：统， 消火栓系统，防火门、防火卷帘系统，气体自动灭火系统，舒散

应急照明系统。第三条：承包范围、工作内容及承包方式

第四条：施工工期

(

验收时间除外)。

乙方必须按甲方进度计划要求，积极、合理的配置人员施工(材料)施工机械、设备进行施工作业，不得无故拖延、俱按甲方合理要求组织施工，并应密切配合土建工程的进度同步进行施工。

4.3在施工过程中，如发生以下情况，工程应按实签证顺延 ●甲方不能及时提供施工工作面或因甲方原因引起的造成工期延误的;

●由于不可抗力和自然灾害造成的工期延误;

●连续下雨(雪)超过八小时的,连续停水停电累计超过八小时。

第五条：工程质量：

5.1乙方应严格按照设计图纸和国家现行的建筑消防安装工程规范，规范标准以及合同条件进行施工，随时接受行业部门、监理人员，甲方代表及其委派人员的检查，检验，如不和图纸及现行消防安装工程规范应及时按要求返工，并承担所引起的费用。

5.2工程质量等级：工程质量应达到合格标准，若因施工单位原因达不到合格标准，应当及时返工，直到经有关部门验收合格为准。

5.3乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

5.3.1(材料)设备进场必须索取合格证及检验报告并方施班组必须在每个月的20-25日前将本月所完成的工作量以书面的形式提交甲方，甲方

5.3.3在施工中因为乙方原因发生质量事故，处理方案应经设计单位、监理、甲方等单位共同研究，并设计单位、建设单位签证后实施补救，为此发生材料人工等的费用及生产的一切后果均由乙方承担。

第六条：工程价款结算依据和办法。

6.1本工程价款：

6.2税费计取：按照本工程性质规定套用相应类别计取。税金按国家规定，人工税费金标准在结算中预以扣除。

6.3因设计变更而增强的工程量单价，合同中已有的项目，执行已有项目的单价;合同中只有类似的，参照类似的单价确定。合同中没有的，经双方协商共同确定。

6.4工程竣工结算工程量按实际量，单价执行洽商报价

第七条：工程款支付

7.1工程款按月进度70%支付，乙方应于每个月25日前将当月完成工程量上报甲方，甲方于7日内审核完毕后经双方确认后支付。

7.2余款经消防工程专项验收合格后二个月内付总工程款95%，余5%作为质保金，待保修期满后7天返还保修金。保修期按国家规定执行，保修期自工程验收通过合格日开始计算。

7.3工程竣工后乙方按照本协议约定的结算办法编制工程结算，在工程竣工验收合格后七天内交付完整的竣工资料与竣工图及结算书，甲方须在90天内审核完毕，若甲方超过90天未进行审核，则按乙方为准。

7.4工程款往来均以现金方式进行支付。

第八条：安全负责

8.1乙方应派专业人员进行施工作业，在施工中应严格按《安全生产法》规定要求进行施工作业，遵守建筑施工安全操作规程，严

禁违章操作及冒险作业;

8.2在施工中，乙方应加强安全教育，确保、保障施工人员安全，如因乙方施工人员违规操作发生安全及工伤事故应由乙方自己承担由此产生的一切经济及法律责任。

第九条：双方责任

9.1甲方责任

9.1.1提供施工作业场地三通一平及乙方施工作业的场地条件。

9.1.2负责协调乙方施工过程与现场其他单位或专业的工作协调和配合事宜。

9.1.3及时拨付工程款。

9.2乙方负责

9.2.1乙方承诺消防安装工程，全部由乙方施工，乙方保证有实力组织人员进场按甲方合理进度计划并配合土建施工进度要求进行施工;乙方承诺按设计图纸及变更要求进行施工，协调好本项工程与行业部

10.4甲方依约与乙方解除合同后，乙方应在三日内，自行将所有的是公共机械及其他物品迁离业主场地，如未迁出甲方有权处置。 第十一条：附则

11.1本协议书一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，本协议自双方代表代表签字，按手印后即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后，保修期条款仍然生效，其他条款随即终止，待保修期满后本协议自行终止。

11.2若本合同书发生纠纷，双方应协商解决，协商不成双方可申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

发包单位：承包单位：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：通信地址：

签定时间：通信地址： 年月日

第三篇：消防工程安装承包意向合同

发包人：*****************(建设方以下简称甲方)

承包人：***************************公司(施工方以下简称乙方)

上述甲乙双方就************************消防系统工程改造(工程项目名称)通过友好协商，本着平等、自愿、互利的原则，签订本合同，以资双方守信执行。

一、工程概况

工程名称：********************消防工程改造

工程地点：*****************

二、承包工程内容：

1、消防水池、消防泵房、室外消火栓及室外管网与原有消防管道连接部分;附《工程预算书》;

2、乙方合同范围之外施工的内容，根据甲方签字认可的现场签证单据实增加决算额，计价依据同本合同第五项第2条。

三、工程承包方式：依据《工程预算书》中消防内容包工、包料、包安全及通过消防防主管部门验收合格。

四、工程期限

1、本工程合同工期为______天。

2、如遇下列情况，工期作相应顺延：

①发包方在合同规定的开工日期前2天，不能向承包方交付施工场地、施工用水，电源未接至施工现场，影响承包方进场施工的;

②因重大设计变更或施工方法与设计规定不符或延迟供货而影响进度的; ③在施工过程中因停水、停电连续影响八小时以上的;

④发包方现场代表无故拖延办理签证手续而影响进度的;

⑤发包方未按合同支付预付款、工程进度款及材料款的;

⑥因遇不可抗力(如台风、水灾、火灾、地震等)影响工程进度的。

五、工程合同总价

1、依据乙方提供《工程预算书》经甲方审核后合同总价为人民币元;

2、工程项目计价计算依据：

(1)按照*****相关规范进行造价，主要材料均为国标。

(2)合同计算外增加及设计变更工程项目，以签证单和工程竣工图办理增减结算;其计算方式与标准按第(1)条执行。

六、工程质量检查验收

1、甲方应在进场前向乙方提供施工图及相应的技术文件。乙方应按施工图及相关的技术文件和国家有关施工规范施工，并接受发包方现场代表的技术指导和监督检查。

2、本工程竣工后，乙方应向甲方提供竣工资料四套。

3、乙方所用材料应为合格产品，达到使用要求，并能确保消防部门验收通过即可。

七、合同价款的支付与结算

1、合同签订后三天内甲方支付工程合同总价款的30%为预付款，即人民币(大写)：;小写：￥元。

2、乙方主要材料、设备进场后，经发包人现场代表认可，甲方按每月完成工程形象进度的80%支付工程进度款：工程完工并经消防部门验收合格后7天内支付到该工程合同总价款的97%，剩余3%留作工程质量保证金，质保期为1年，待质保期满无质量问题，7天内一次性付清。

八、安全施工

施工现场的一切安全措施由乙方自行负责，并承担由自身施工造成事故的责任和因此发生的费用。

九、技术要求

1、严格按照设计图纸和相关消防规范进行施工;

2、完善系统调试记录，并经监理、业主签字;

3、工程竣工后，由乙方完善竣工图，并进行相关消防培训。

十、保修与服务

1、本工程保修期为壹年。

2、在保修期间，乙方在接到甲方故障报告后，必须在24小时内安排人员到达现场维修及处理。

3、质保期内，出现质量事故，甲方口头、电话或函件通知乙方，乙方不按规定的时间安排人员到达现场，甲方在获得相关证明的证情下，有权自行安排人员维修，维修费用及相关的其他损失费据实在质保金内扣除。

4、保修期满后，乙方仍继续为甲方提供长期的技术支持。

十一、违约责任

1、本工程图纸由乙方协助甲方报审通过，若甲方未能把本消防工程交付给乙方施工，应向乙方支付违约金50000元整(大写：伍万元整)。

2、一方终止合同，应向对方承担合同总价款20%的违约金，乙方延期竣工或甲方延期付款，则按延期部分5%0/天 向对方支付违约金。

3、因甲方的原因(资金等原因)造成工程拖延期超过3个月，则视甲方违约，违约金从逾期之日起按合同总金额的 5%0/天支付乙方。

十二、培训

在工程竣工交付使用前，乙方免费对甲方负责本系统操作、管理维护的相关人员进行现场操作及系统维护的培训工作，培训工作完成后，由参加培训的人员签字作为培训依据。

十三、乙方必须向甲方提供乙方承包工程内容(合同的第二条)和工程合同总价所含的定额报价书。

十四、本合同如发生争议，由乙方所在法院进行裁决 。

十五、本合同一式两份，双方各执一份，由双方签字盖章生效。

十六、其他未尽事宜，双方协商解决。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

签订时间：签订时间：

第四篇：建筑安装工程承包合同

法人单位(总公司)：

承包单位分公司(项目部)：

合同编号：

东阿联谊建筑安装工程有限责任公司制订

建筑安装工程内部承包合同

发包单位：(简称总包方) 分包单位：(简称承包方) 总包方经过认真运作、协调符合法定程序总包的工程，在内部双方认真磋商互惠互利的基础上，双主同意由承包方承包，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律法规及本公司规章制度，签订本合同，共同遵守。

第一条工程名称

第二条工程地点

第三条承包的范围和内容

1.建筑工程(包括房屋建筑及构筑物)共个单位工程，建筑面积㎡。

2.安装工程名称

以上工程均按施工图设计的内容范围承包。

第四条工程造价承包的工程总造价元，如果合同期内发生劳务、材料价格调整、取费标准变动按文件规定执行。

第五条承包方式本工程按下列第项方式进行承包施工;

1：2：3：

第六条承包上交管理费，工程总造价的%，合同签订，一次付清，不得隐瞒和拖欠，否则追加责任人法律责任。

第七条施工期限执行总包合同的有关条款。

第八条双方的主要责任。

一、 总包方：

1.负责本工程开工前的组织、协调工作;

2.负责与业主或发包方的合同签订，协助分包基层单位办理开工前的有

关手续，其费用由分包单位承担。

3.搞好监督、指导、协调、服务职能，尤其协助承包方处理好与主管部

门、业主、甲方(部承包方)及社会各界的关系。

4.定期召开工作协调会，奖优惩劣，通报总公司工作动态。

二、 承包方：

1.负责本工程管理班子的配备，保证材料、设备人员按规定时间进场。

2.服从总公司管理，按时参加总公司组织的有关会议、各种检查及职工

的岗位培训，否则，后果自负。

3.按时上报工程量及完成质量、文明施工、安全生产的各种指标的上报。

4.按月上报每月资金收支报表，报表真实，根据收入比例，按时上交管

理费。确有困难，写书面报告，申明拖欠原及缓交时间。

第九条工程质量、安全生产、文明施工等项责任与义务执行总包合同。

第十条严格执行大合同约定的保修责任，因本工程发生的一切质量及安全责任有本工程承包人全部承担。

第十一条本合同承包性质;承包单位及承包人在总包合同的框架内，自主经营、独立核算、自负盈亏，并承担因本工程发生的一切法律责任。 第十二条本合同未尽事宜，根据工程类别情况，补充条款同时有效。

法定代表人：(章)

承包负责人：(章)

年月日

第五篇：建筑安装工程承包合同

甲方：___________学院(以下称甲方)

乙方：(以下称乙方)

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

一、工程内容、价款

1、工程地点：

2、承包范围：

3、承包方式：按图纸内容制作安装。

4、工程价款：

本工程预算价为人民币________元，最终优惠价为________元，包干使用，不审计决算。

5、开工日期：________年________月________日。

二、甲方工作

1、合同签订后，动力电2日内拉到施工现场。

2、合同签订后，甲方指定部门工程联系人________，随时解决安装过程中出现的问题。

三、乙方工作

1、开工前必须熟悉现场情况，掌握设计图纸，对不清楚的部分尽快与设计师联系。

2、施工时注意防护，安装时配戴安全帽，施工人员的安全及周围人员的安全由乙方负责。

3、保护已施工安装好的管道、桥架、建筑、结构及相关设备。

四、进度计划

进度计划的时间：现场负责人、焊工、钳工等工种配备齐全，待现场具备安装条件_________个工作日内完工。

五、竣工验收

1、工程完工后，在排油烟设备正常工作的情况下，达到设计要求。

2、乙方提供竣工验收资料一份，甲方应在乙方提供验收资料后7日内验收完毕。

六、工程付款方式

合同签订后三日内，甲方首付预付款40%，即人民币________万元整;排烟罩制作好后运道现场，甲方应支付工程款的40%，即人民币________万元整(元);验收合格后甲方在7日内付清余款________万元整。

七、工程保修

保修内容、范围：乙方对安装内容(设备、材料等)进行免费保修一年，质保期为一年，一年后保修只收取材料费。

八、争议

争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由本地区仲裁委员会仲裁(双方不在合同中约定仲裁机构，事后又没有达成仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

九、违约

1、违约金的数额：按工程款的30%并加银行同期货款利息支付给对方。

十、合同份数

1、合同一式二份，甲乙双方各执一份。

2、甲乙双方签字盖章后立即生效。

甲方(盖章)

乙方(盖章)

甲方代表人：

乙方代表人：

日期：

年

月

日

日期：

年

月

日